Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тимофеев А.А. к ПАО «Россети Кубань» о понуждении к исполнению обязательств по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Тимофеев А.А. обратился в суд с иском, в котором просил обязать ответчика исполнить обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика неустойку в размере 11 923,47 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей и штраф.

В обоснование исковых требований указано, что между истцом, Тимофеевым Александром Александровичем, и ПАО «Кубаньэнерго» (по правопреемству Публичное акционерное общество "Россети Кубань") заключен договор №10105-19-00501534 от 25.04.2019 г. «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям». Неотъемлемой частью данного договора являются Технические условия. Дополнительным Соглашением №345006 к договору №10105-19-00501534 от 25.04.2019 г. «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» от 16.04.2020.

В соответствии с п.5 указанного договора ПАО "Россети Кубань" приняло на себя обязательства в срок 1 год, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ, осуществить технологическое присоединения к сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Истца.

Договор был заключен в связи с необходимостью получения электрической мощности для энергопринимающих устройств- ЭПУ земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровый № с разрешённым видом использования: ведение личного подсобного хозяйства. До настоящего момента взятых на себя обязательств, ПАО "Россети Кубань" не выполнило. Со своей стороны Истец выполнил все обязательства по договору. В соответствии с условиями договора Истцом внесена плата за технологическое присоединение, что подтверждается квитанцией об оплате по договору №10105-19-00501534 от 25.04.2019 г. Согласно п. 8 Договора и п. 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утв. ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 18.04.2018), Истец выполнил требования Технических условий в границах своего участка, что подтверждается актом овыполнении ТУ №11-02/0091-19-лк-В/1 от 20.12.2019 года.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, 16 апреля 2021 г., Истцом была направлена досудебная претензия в адрес ПАО "Россети Кубань", что подтверждается почтовыми документами- чеком и описью вложения. В своей претензии Истец предложил ПАО "Россети Кубань" добровольно устранить нарушения условий договора, а также направить информацию в отношении мер, предпринятых для реализации мероприятий и обязательств, возложенных на ПАО "Россети Кубань" договором.

Ответа на досудебную претензию не поступало, вместе с тем, истцом получено информационное письмо от 23.04.2021 исх. №103/112/71-исх. о причинах неисполнения договора ответчиком, в котором он ссылается на действия контрагентов.

В судебное заседание истец, а также его представитель не явились, в заявлении просили рассмотреть гражданское дело в их отсутствие, настаивали на удовлетворении заявленных исковых требований.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, при этом о месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом.

Суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства, в соответствии со ст. 233 ГПК РФ.

Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам.

Материалами дела подтверждается, что между сторонами заключен договор №10105-19-00501534 от 25.04.2019 г. «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям». Неотъемлемой частью данного договора являются Технические условия. Дополнительным Соглашением №345006 к договору №10105-19-00501534 от 25.04.2019 г. «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» от 16.04.2020.В соответствии с п.5 указанного договора ПАО "Россети Кубань" приняло на себя обязательства в срок 1 год, т.е. до 25 апреля 2021 года, осуществить технологическое присоединения к сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Истца. До настоящего момента взятых на себя обязательств, ПАО "Россети Кубань" не выполнило.

Ответа на досудебную претензию от ответчика не поступало, вместе с тем, истцом получено информационное письмо от 23.04.2021 исх. №103/112/71-исх. о причинах неисполнения договора ответчиком, в котором он ссылается на действия контрагентов.

В силу ч.3 ст.401 ГК РФ, такие обстоятельства не являются основаниями для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств. Как указал ВС РФ в п.8 Постановления пленума от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств": «Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей».

Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ), технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, и носит однократный характер. Указанный договор является публичным. Порядок заключения, условий и выполнения Договора регламентируется Правилами технологического присоединения к электрическим сетям.

Сроки технологического присоединения, в соответствии с ч.1.ст. 26 ФЗ-35 от 26.03.2003г. «Об электроэнергетике», а именно: Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, установлены п.16 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) (с изменениями и дополнениями) далее-Правила, согласно которому, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно.П. 8 Правил разъясняет порядок направления заявки в сетевую организацию: «Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) настоящих Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7 любым способом ее подачи (очно, почтой или с использованием официального сайта сетевой организации)».В пункте 9 Правил указан исчерпывающий перечень сведений, указанных в заявке: в заявке, направляемой заявителем, должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:

а) реквизиты заявителя;

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя;

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

е) заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств;

ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);

з(1)) необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, определяемой в соответствии с требованиями пункта 14(2) настоящих Правил;

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям;

л) наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности));

Согласно пункта 10 Правил к заявке прилагаются следующие документы:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики;

г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

д) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя, копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин;

д(1)) в случае подачи заявки очно или почтой - заполненное согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

е) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 24.09.2010 N 759;

ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в абзаце первом пункта 8(4) настоящих Правил, копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации);

з) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.10.2021 N 1711;

з(1)) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих потребительскому кооперативу (гаражно-строительному, гаражному кооперативу) (далее - кооператив) либо его членам, - справка о количестве гаражей либо иных объектов, расположенных в границах территории кооператива, с указанием информации о фамилии, имени, отчестве собственников или иных законных владельцев гаражей либо иных объектов, сериях, номерах и датах выдачи паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае наличия такой информации - кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах территории кооператива, и данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый гараж либо иной объект, расположенный в границах территории кооператива, в соответствии с решением общего собрания членов кооператива;

и) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (предоставляется по желанию заявителя при намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком), с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя на заключение такого договора;

к) в случае технологического присоединения объекта по производству электрической энергии максимальной мощностью более 5 МВт или энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 50 МВт схема выдачи мощности или схема внешнего электроснабжения соответственно, разработанная заявителем и согласованная им с сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с правилами разработки и согласования схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и методическими указаниями по проектированию развития энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе;

л) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или энергопринимающих устройств, принадлежащих кооперативу либо его членам, - заполненное всеми гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, иными правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или собственниками, или иными законными владельцами гаражей либо иных объектов, расположенных в границах территории кооператива, в отношении энергопринимающих устройств которых подается заявка, согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

м) копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о реализации мероприятий по обеспечению вывода объекта по производству электрической энергии (мощности) из эксплуатации - в случае если вывод из эксплуатации принадлежащего заявителю объекта по производству электрической энергии (мощности) осуществляется в целях его замещения присоединяемым к электрическим сетям объектом по производству электрической энергии (мощности), указанным в заявке, строительство (реконструкция) которого также выполняются заявителем, и указанное решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти получено до подачи в сетевую организацию заявки на технологическое присоединение замещающего объекта.

В порядке п. 11 Правил Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

Согласно пункта 15 Правил Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил. При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с настоящими Правилами должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений.

В соответствие с п.п. в, п. 16 Правил положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Публичное акционерное общество "Россети Кубань" нарушило установленный пунктом 5 Договора срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Исполнение обязательств без участия ответчика не представляется возможным, поскольку ПАО «Россети Кубань» является естественным монополистом, а п.8 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (с дополнениями и изменениями), предусматривает направление заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Единственной такой сетевой организацией является ПАО «Россети Кубань».

Не имея на данный момент никаких экономических мотивов, побуждающих к исполнению договора, ответчик в течение длительного времени продолжает свое противоправное поведение. До настоящего времени ответчик свои обязательства не исполнил, на месте исполнения обязательств никаких работ не производится.

В соответствии со статьей 309 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В силу статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с ч.1. ст. 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", а именно: «Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе назначить исполнителю новый срок».

В соответствии с пунктом 17 Договора: Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В соответствии с преамбулой договора, а так же его п.8, заявителем является истец- Тимофеев А.А., таким образом неустойка с ответчика- ПАО «Россети Кубань» не ограничивается каким либо сроком.

В соответствии с п. 10 Договора размер платы составляет 12 326 рублей 76 копеек.

Таким образом, размер неустойки составляет 0,25%*12326,76 рублей = 30,81 руб. в день. На дату подготовки иска- 18 мая 2021 г. просрочка составляет 376 дней (с 26 апреля 2020 года по 07 мая 2021 года), а сумма неустойки 387 дней*30,81 руб. = 11 923,47 рубля.

Согласно разъяснениям, изложенным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств": По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна (например, пункт 6 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон об ОСАГО).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

На день подачи иска возможность для исполнения обязательств по Договору у ответчика имеется: истец полностью оплатил стоимость технологического присоединения, ответчик не является банкротом, согласно сведениям из открытых источников, постоянно предпринимаются меры для улучшения его финансового положения, на сайте http://lenenergo.ru/tenders/ вплоть до настоящего времени публикуются сведения о проводимых закупках, в том числе на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения заявителей. Однако, не исполняя свои обязательства по рассматриваемому договору в натуре, ответчик получает выгоду из своего незаконного и недобросовестного поведения.

В силу ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Согласно ч. 2 ст. 1101 ГК РФ установлено, что размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Разъяснениями п. 2 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 20.12.1994 года № 10 установлено, что под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.).

Судом принимаются доводы представителя истца о возмещении с ответчика компенсации морального вреда, и руководствуясь принципами разумности и целесообразности, считает подлежащим взысканию с ответчика в пользу истца компенсации причинённого морального вреда в размере 15 000 рублей.

Поскольку ответчик добровольно отказывается от исполнения своих обязательств, указанных в законе, истец вынужден был обратиться за защитой нарушенных прав в суд.

Из отзыва на исковое заявление явствует, что ответчик не оспаривает обязательство, принятое на себя в рамках Договора №10105-19-00501534 от 25.04.2019 г. «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям». Однако не в состоянии выполнить его в силу следующего. Предусмотренные п. 10технических условий мероприятия по тенологическому присоединению до границы земельного участка истца, которые обязана выполнить сетевая организация, требуют согласования землепользования с собственниками земельных участков: Администрации муниципального образования город – курорт Геленджик, субъекта РФ Краснодарского края.

Для целей размещения электросетевых объектов на местности, ПАО «Россети» нанял подрядчика на проведение проектно-изыскательских работ (ООО «Первая межевая Компания»).

Письмом №111-488/80 от 05.01.2020 Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Комитет по лесу» уведомил подрядчика об отказе в согласовании строительства электросетевых объектов ввиду того, что проектируемый линейный объект накладывается на земли государственного лесного фонда Геленджикского лесничества. Аналогичный ответ был получен на повторное обращение (письма 202-06.3-10-11480/20 от 12.05.2020, 202-06.3-10-14017/20 от 03.06.2020.

Письмом №110-15-2295/21-3705 от 01.03.2021 Администрация муниципального образования город- курорт Геленджик уведомила подрядчика о подготовке внесения изменений в документацию территориального планирования для размещения линейного объекта «Строительство ВЛ-10кВ, КТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ в с. Архипо-Осиповкасогласно Договора №10105-19-00501534 от 25.04.2019 г. «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям», заявитель Тимофеев А.А.

Ответчик обратился в Министерство природных ресурсов Краснодарского края с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельных участков в границах земель лесного фонда, в удовлетворении заявления отказано (письмо 202-06.3-10-24154/21 от 30.08.2021).

ПАО «Россети Кубань» письмом ЮЗ/1/347 – исх от 29.09.2021 обратилось в Министерство природных ресурсов Краснодарского края с предложением о подписании соглашения об осуществлении публичного сервитута.

В соответствии со ст. 401 ГК РФ, Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Довод ответчика на свою с переписку по вопросу урегулирования вопроса технологического присоединения не состоятелен в силу ч.3 ст.401 ГК РФ, такие обстоятельства не являются основаниями для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств. Как указал Верховный Суд РФ в п.8 Постановления пленума от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств": «Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей».

Принимая во внимание ход переписки, предоставленный в материалы дела, очевидно, ПАО «Россети Кубань» не предпринимало попыток к исполнению обязательств по договору №10105-19-00501534 от 25.04.2019 г. «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» (далее – Договор).

Переписка, предоставленная в материалы дела, не свидетельствует о действительном намерении ответчика урегулировать вопросы технологического присоединения, а носит формальный характер.

В силу п. 10.1, ст. 1, Градостроительного кодекса РФ линии электропередачи являются линейными объектами. Порядок размещения линейных объектов утверждён действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Земельным кодексом РФ, ст. 45 Лесного кодекса РФ. В порядке п.п. 4, п. 1, ст. 21 Лесного кодекса РФ Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для: использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (далее - линейные объекты).

Правоотношения в области предоставления лесных участков в силу статьи 9 Лесного кодекса РФ регулируются гражданским законодательством, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и земельным законодательством, если иное не предусмотрено Лесным кодексом РФ.

Договор №10105-19-00501534 «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» заключён от 25.04.2019 г. С учётом подписанного дополнительного соглашения №345006 к договору №10105-19-00501534 от 25.04.2019 г. «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» от 16.04.2020 технологическое присоединение должно быть осуществлено не позднее 25.04.2021.

Взыскание неустойки на будущее время соответствует разъяснениям, содержащимся в п. п, 48, 65 Постановления Плепума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года N7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", которые посвящены вопросам взыскания на будущее время до момента фактического исполнение обязательства процентов.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случае установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ст. 7, ст.8, п. 16 ч. 1 ст. 64 и ч. 2 ст.70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника.

В силу ст. 408 ГК РФ обязательства прекращаются надлежащим исполнением, однако на наличие таковых ответчиком не указывалось и судом не установлено.

Поскольку указанный договор ответчиком не исполнен и не расторгнут, суд считает, что в соответствии с условиями договора истец вправе требовать с ответчика взыскания неустойки из расчета 30,81 рублей за период с 19.05.2021 года до даты вынесения решения суда, с даты вынесения решения суда по день фактического исполнения обязательств по технологическому присоединению.

Также в соответствии с положениями п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" с ответчика в пользу истицы подлежит взысканию штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований.

Статья 56 Гражданского процессуального кодекса РФ предусматривает, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно статье 67 Гражданского процессуального кодекса РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие другие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Руководствуясь статьями 194, 198, 199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Тимофеев А.А. – удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Кубань» исполнить обязательства по договору №10105-19-00501534 от 25.04.2019 года и выполнить все мероприятия, предусмотренные техническими условиями в срок, не превышающий 30 дней со дня вступления решения в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Кубань» в пользу Тимофеев А.А. неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору за период с 26 апреля 2020 года по 18 мая 2021 года в сумме 11 923,47 руб.

Взыскать с ПАО «Россети Кубань» ИНН 2309001660, ОГРН 1022301427268 в пользу Тимофеев А.А. неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору из расчета 30 рублей 81 копейки за период с 19 мая 2021 года до даты вынесения решения суда – до 22 декабря 2021 года в размере 6716,58 руб.

Взыскать с ПАО «Россети Кубань» ИНН 2309001660, ОГРН 1022301427268 в пользу Тимофеев А.А. неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору из расчета 30,81 руб.с даты вынесения решения суда по день фактического исполнения обязательств по технологическому присоединению.

Взыскать с ПАО «Россети Кубань» ИНН 2309001660, ОГРН 1022301427268 в пользу Тимофеев А.А. компенсацию морального вреда в размере 15000 рублей.

Взыскать с ПАО «Россети Кубань» ИНН 2309001660, ОГРН 1022301427268 в пользу Тимофеев А.А. штраф в размере 9320,02 руб. за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течении семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке через Геленджикский городской суд в Краснодарский краевой суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано - в течении месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: