Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к АО «Краснодарсгоргаз» о взыскании неустойки по договору и штрафных санкций,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 обратилась в Октябрьский районный суд <адрес> с исковым заявлением к АО «Краснодаргоргаз» о взыскании неустойки и штрафных санкций, а именно: уплаченных по договору денежных средств в размере 39 000 рублей; неустойки в размере 3% от цены работ (услуги) за каждый день просрочки, по договору №-проект от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 66 495 рублей 86 копеек; неустойки в размере 3 % от цены работ (услуги) за каждый день просрочки, по договору №-СМР от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере
116 664 рублей 77 копеек; неустойки в размере 0,014% от ставки рефинансирования по договору №-Т.П. от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на 12.02.2020в размере 2 641 рубль 10 копеек; морального ущерба в размере 2 911 200 рублей; убытков в размере 60 000 рублей; штрафа в соответствии с
п. 6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей» за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50% от всех взысканных сумм.

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Краснодаргоргаз» (исполнителем) и ФИО1 (заказчиком) на основании технических условий №.2/2737 от ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №-Т.П. о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, к сетям газораспределения (далее – договор). Срок выполнения работ по договору составляет 18 месяцев с момента заключения договора, то есть – до ДД.ММ.ГГГГ. Истцом обязательства по оплате исполнены в полном объеме. Между тем, срок исполнения договора №-прект от ДД.ММ.ГГГГ – 45 дней, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с согласованной заменой газоиспользующего оборудования (шкафного газорегуляторного пункта) на строящемся газопроводе, ДД.ММ.ГГГГ составлено дополнительное соглашение к договору №-прект от ДД.ММ.ГГГГ. На выполнение строительно-монтажных работ по газификации домовладения заключен договор №-СМР от ДД.ММ.ГГГГ срок исполнения которого – 5 месяцев, предшествующих дате окончания договора технологического присоединения, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Фактически строитель-монтажные работы начаты ДД.ММ.ГГГГ и окончены ДД.ММ.ГГГГ. Несвоевременное выполнение ответчиком условий договора повлекли убытки в виде расходов на содержание домовладения, которые истец просит возместить, а также взыскать неустойку и штраф, возместить моральный вред.

В судебном заседании истец ФИО1 и ее представитель ФИО4 исковые требования поддержали, просили удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика ФИО3 возражала против удовлетворения заявленных исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве.

Исследовав материалы дела и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости и допустимости, заслушав доводы сторон, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 в адрес АО «Краснодаргоргаз» поступила заявка № о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, находящегося по адресу: <адрес>,
<адрес> (далее – объект), к сетям газораспределения.

В соответствии с ч. 1 ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№.

В соответствии с п. 2.1.2. договора №-Т.П. от ДД.ММ.ГГГГ, срок осуществления исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) составляет 18 месяцев с момента заключения договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

По условиям договора исполнитель принял на себя обязательства по выполнению перечня мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>.

Однако соблюдение сроков технологического присоединения со стороны исполнителя находится в зависимости от выполнения технических условий со стороны заявителя, иначе говоря, технологическое присоединение является последовательным и поэтапным процессом, который может быть окончен исполнителем только после надлежащего исполнения встречных обязательств заявителя.

В соответствии с указанным договором в сентябре 2017 года АО «Краснодаргоргаз» выполнена проектная документация, предусматривающая строительство газовых сетей как вне границ газифицируемого земельного участка, так и внутри границ (сеть газопотребления жилого дома). Проект вне границ земельного участка был согласован в декабре 2017 года в установленном порядке и передан для выполнения строительно-монтажных работ.

В целях исполнения обязательств по договору о подключении истец заключил с ответчиком договор на выполнение строительно-монтажных работ №-СМР от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с договором №-СМР от ДД.ММ.ГГГГ истец принял на себя обязательства до начала выполнения указанных работы обеспечить полную строительную готовность объекта, предусмотренную проектом, согласно Приложению № к договору, а также произвести оплату по договору (п. 2.1.3 договора).

Срок исполнения договора №-СМР от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п. 3.1 указанного договора составляет 5 месяцев, которые предшествуют дате окончания срока действия договора технологического присоединения
№-Т.П.(т) от ДД.ММ.ГГГГ. Обязательным условием выполнения условий договора со стороны подрядчика, являлось: выполнение заказчиком условий
п. 4.1. договора, предусматривающих оплату строительно-монтажных работ в сумме 114 710 рублей; выполнение заказчиком п. 2.1.3 договора, предусматривающего обеспечение полной строительной готовности Объекта, и направления соответствующего заявления подрядчику. Срок выполнения работы не должен превышать срок окончания договора технологического присоединения №-Т.П.(т).

При этом в соответствии с п. 2.3.6. договора №-СМР (работы внутри земельного участка, выполняемые заявителем) покупка газового оборудования, указанного в проектном решении, входило в обязанности ФИО1

Однако, судом установлено, что ФИО1 был приобретен шкафной газорегуляторный пункт, не соответствующий проекту, в ее адрес
АО «Краснодаргоргаз» направлялось уведомление с разъяснением о необходимости обращения в АО «Краснодаргоргаз» для внесения изменений в ранее выполненную проектную документацию в части изменения марки ШГРП.

Кроме того, ответчиком в адрес истца направлялись разъяснительные письма, в которых были разъяснены вопросы, связанные с исполнением мероприятий по договору №-Т.П. от ДД.ММ.ГГГГ и по договору №-СМР от ДД.ММ.ГГГГ, а именно, в связи с невозможностью завершить работы по подключению принадлежащего ей домовладения к сети газораспределения без внесения изменения в проектную документацию, ей необходимо обратиться в АО «Краснодаргоргаз» с заявлением о внесении изменений в ранее выполненную проектную документацию, в части изменения марки ШГРП, а также о необходимости представления проектной документации.

Договором №-СМР от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что, если заказчик (истец) не выполнит в сроки свои обязательства, предусмотренные договором, что приведет к задержке выполнения работы, подрядчик имеет право на продление срока окончания работы на соответствующий период.

С заявлением о внесении изменений в проектную документацию
ФИО1 обратилась в адрес АО «Краснодаргоргаз» лишь ДД.ММ.ГГГГ.

Акт о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) подписан сторонами ДД.ММ.ГГГГ.

АО «Краснодаргоргаз» осуществило действия по подключению (технологическому присоединению), что подтверждается Актом о подключении (технологическом присоединении) от ДД.ММ.ГГГГ.

Вследствие недобросовестного исполнения истцом условий договора
№-СМР от ДД.ММ.ГГГГ по своевременной подготовке Объекта для осуществления мероприятий, направленных на подключение (техническое присоединение) объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, и создание сети газораспределения, у ответчика отсутствовала фактическая возможность исполнить свои обязательства по подключению (технологическому присоединению), поскольку не был подписан акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).

Таким образом, технологическое присоединение могло быть окончено ответчиком только после надлежащего исполнения встречных обязательств со стороны истца.

Из требований подпункта «в» пункта 98 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что непосредственно пуск газа осуществляется только после проверки готовности сетей газопотребления, в том числе на предмет соблюдения правил безопасности при использовании газового оборудования и после подписания газораспределительной организацией с потребителем акта о готовности сетей газопотребления.

Кроме того, согласно актам выполненных работ (услуг) к договору
№-проект от ДД.ММ.ГГГГ, акту выполненных работ (услуг) к договору
№-СМР от ДД.ММ.ГГГГ, а также акту о подключении (техническом присоединении), заявитель претензий по объему, качеству и срокам оказания работ (услуг) к газораспределительной организации не имеет.

В соответствии с п. 1 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано обязательными для сторон правилами, установленными законом или иными правовыми актами, действующими в момент его заключения (ст. 422 ГК РФ). В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон
не установлено иное, стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней.

В указанных выше актах Заявитель подтвердил отсутствие каких-либо претензий по объему, качеству и срокам оказания работ (услуг) к исполнителю.

Сделка – добровольный, правомерный акт, являющийся основанием для возникновения гражданских правоотношений. Сделка является средством реализации гражданской правоспособности участников. Согласно ст. 153 ГК РФ, сделка – это действия, осуществляемые юридическими и физическими лицами, с целью воздействия на гражданские права и обязанности, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, подписанные сторонами акты выполненных работ (услуг), а также акт о подключении (техническом присоединении), есть соглашение сторон, в котором Заявитель изъявил свою волю относительно внесения изменений в условия заключенной сделки.

Момент подписания вышеуказанных актов является акцептом, поскольку потенциальный участник договорных отношений таким образом изъявляет свою волю на заключение соглашения об изменении условий договора и вытекающих из него всех правовых последствий, в том числе, лишается права на предъявление к исполнителю претензий по объему, качеству и срокам оказания работ (услуг) к в рамках исполнения договоров.

Пункт 1 статьи 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Поскольку в материалы дела представлены документы, подтверждающие выполнение обязательств по договору (акты выполненных работ (услуг), акты о подключении (техническом присоединении), следовательно договор исполнен сторонами в полном объеме и прекратил свое действие.

Таким образом, истцом не может быть заявлено требование об одностороннем отказе от исполнения договора и возврате полученных по договору денежных средств в размере 39 000 рублей.

Поскольку материалами дела подтверждено надлежащее исполнение обязательств АО «Краснодаргоргаз» по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения №-Т.П. от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, следовательно, в удовлетворении требований ФИО1 о взыскании неустойки в размере 3% от цены работ (услуги) за каждый день просрочки, по договору №-проект от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 66 495 рублей 86 копеек, неустойки в размере 3% от цены работ (услуги) за каждый день просрочки, по договору №-СМР от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 116 664 рублей 77 копеек, неустойки в размере 0,014% от ставки рефинансирования по договору №-Т.П. от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 641 рубля 10 копеек, морального ущерба в сумме 2 911 200 рублей, убытков в размере 60 000 рублей, штрафа в соответствии с п. 6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей» за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50% от всех взысканных сумм, так же надлежит отказать.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз» о взыскании денежных средств уплаченных по договору в размере 39 000 рублей; неустойки в размере 3% от цены работ (услуги) за каждый день просрочки, по договору №-проект от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 66 495 рублей 86 копеек; неустойки в размере 3 % от цены работ (услуги) за каждый день просрочки, по договору №-СМР от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 116 664 рублей 77 копеек; неустойки в размере 0,014% от ставки рефинансирования по договору №-Т.П. от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на 12.02.2020в размере 2 641 рубль 10 копеек; морального ущерба в размере 2 911 200 рублей; убытков в размере 60 000 рублей; штрафа в соответствии с п. 6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей» за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50% от всех взысканных сумм – отказать.

Решение может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Октябрьский районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение суда изготовлено в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ.

Судья А.А. Хазиков

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.