Определение № 306-ЭС20-9915 от 24.11.2020 Верховного Суда РФ
0,1% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от своевременно не оплаченной суммы. В период действия договора подряда стороны неоднократно изменяли его условия путем подписания дополнительных соглашений. В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ дополнительным соглашением к договору от 10.04.2013 № 8 срок действия договора продлен до 30.06.2013, стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению указана в размере 387 986 409, 25 руб., при этом общая стоимость договора, которая составит 1 148 437 076, 08 руб. определена как твердая. Выполненные подрядчиком работы 26.04.2013 приняты по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 № 3. Предметом иска по настоящему делу является взыскание истцом стоимости выполненных им дополнительных работ в период с 2011 по 2012 годы на основании уведомления заказчика письмом от 02.11.2011 № 2099, в котором подрядчик сообщает о необходимости
Решение № А59-1728/2022 от 25.10.2022 АС Сахалинской области
в проектную документацию. Приложение № 2 «Смета стоимости работ» и Приложение № 4 «Календарный график работ» изложены в редакции указанного дополнительного соглашения. Письмом от 04.10.2021 Исх. № 388 истец сообщил заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ по устройству шпунтового ограждения. В данном письме указано, что в ходе работ по монтажу системы очистки стоков ЭКО-Р-12.1 на участке выявлено наличие грунтовых вод, уровень которых более чем на два метра превышает необходимую отметку дна котлована. С учетом изложенных обстоятельств подрядчик просил заказчика согласовать выполнение дополнительных работ, а также разработать и предоставить подрядчику проектно-сметную документацию на водопонижение участка. Письмом от 08.10.2021 Исх. № 394 истец направил заказчику локальный сметный расчет на дополнительные работы по водопонижению участка на сумму 11 442 894 рубля. В связи с тем, что стоимость дополнительных работ превысила лимиты финансирования строительства объекта, было принято решение разделить работы по благоустройству территории, в том числе, озеленение и установку малых архитектурных форм на 2
