563 рубля 34 копейки за нарушение сроков выполнения работ, начисленной на основании пункта 6.2 договора в размере 0,05% от суммы работ по актам КС-3 от 31.12.2013 № 19, от 31.01.2014 № 20, от 28.02.2014 № 21. Согласно ответу общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ИРВИК» от 21.05.2014 № 1330 нарушение сроков строительства имело место по вине заказчика (заказчик не передал фронт работ, не исполнял обязательства по согласованию смет для производства работ, не представил график совмещенных работ , заказчиком задержано выполнение своих обязательств по выполнению обратной засыпки), в связи с чем вышеназванная претензия оставлена подрядчиком без удовлетворения. Ссылаясь на нарушением ответчиком сроков выполнения работ по договору, открытое акционерное общество «Сибирьэнергоинжиниринг» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из наличия между сторонами договорных отношений, несвоевременного исполнения ответчиком, предусмотренных договором обязательств, наличия оснований для взыскания неустойки за нарушение срока выполнения работ. Повторно рассмотрев материалы дела,
работ до четвертого уровня и направить подрядчику и субподрядной организации, выполняющей электромонтажные работы и работы по монтажу КИПиА в период остановочного ремонта, на согласование, в соответствии с которым будут выполняться работы. График должен удовлетворять всем требованиям подрядчика (заказчика) (приложение 9); разработать и направить на согласование подрядчику локальные сметы на работы. Согласно пункту 6.14 договора субподрядчик обязан до начала работ, запланированных в период с 02.02.2019 по 16.04.2019, разработать и согласовать в срок до 18.01.2019 график совмещенных работ с подрядчиком. Пунктом 18.27 договора установлена ответственность субподрядчика за нарушение сроков, указанных в пунктах 2.3 и 6.14 договора в размере 100 000 рублей за каждый день неисполнения пунктов 2.3 и 6.14 договора. Пунктом 18.4 договора установлена ответственность субподрядчика за нарушение графика производства работ (приложение 2 к договору), в виде неустойки в размере 0,1 процент от стоимости месячного задания, определяемого в соответствии с месячно-суточным графиком. Согласно пункту 2.2 договора подрядчик обязуется передать субподрядчику проектную
муниципального контракта № 0134300046915000012-0086217-01 на выполнение работ по установке пункта учета электроэнергии ПКУ-10 с ремонтом ТП-20 р.п. Железнодорожный. В названном письме заказчик просил подрядчика направить в адрес Администрации список персонала с указанием Ф.И.О., должности, группы по электробезопасности, в адрес железнодорожного управления ОАО «Облжимкомхоз» направить список персонала с указанием Ф.И.О., должности, группы по электробезопасности, пройти первичный инструктаж, получить акт-допуск на производство работ на территории действующего предприятия, оформить наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности, разработать график совмещенных работ и общие мероприятия по охране труда. При этом указание на то, что Администрация в одностороннем порядке отказалась от исполнения муниципального контракта № 0134300046915000012-0086217-01, в данном письме отсутствуют, что расценивается судом апелляционной инстанции как наличие заинтересованности заказчика в дальнейшем выполнении подрядчиком работ по муниципальному контракту. Суд апелляционной инстанции также учитывает, что решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта было принято 21 августа 2015 года, то есть за 9 девять дней до окончания срока
работ до четвертого уровня и направить подрядчику и субподрядной организации, выполняющей электромонтажные работы и работы по монтажу КИПиА в период остановочного ремонта, на согласование, в соответствии с которым будут выполняться работы. График должен удовлетворять всем требованиям подрядчика (заказчика) (приложение №9); разработать и направить на согласование подрядчику локальные сметы на работы. Согласно пункту 6.14 договора субподрядчик обязан до начала работ, запланированных в период с 02.02.2019 по 16.04.2019, разработать и согласовать в срок до 18.01.2019 график совмещенных работ с подрядчиком. Пунктом 18.27 договора установлена ответственность субподрядчика за нарушение сроков, указанных в пункте 2.3 и пункте 6.14 договора в размере 100 000 руб. за каждый день неисполнения пункта 2.3 и пункта 6.14 договора. Пунктом 18.4 договора установлена ответственность субподрядчика за нарушение графика производства работ (приложение №2 к договору), в виде неустойки в размере 0,1% от стоимости месячного задания, определяемого в соответствии с месячно-суточным графиком. Согласно пункту 2.2 договора подрядчик обязуется передать субподрядчику
