Постановление № 13АП-11149/2022 от 15.06.2022 Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
участием представителя субподрядной организации Ответчика - ООО «ЮгПром», выполнявшей работы по договору субподряда №51 АД от 08.12.2017, заключенному с Ответчиком. Актом о несчастном случае на производстве №1 от 29.03.2018, составленным Комиссией под председательством государственного инспектора по охране труда Государственной инспекции труда в Ростовской области установлено, что в крови пострадавшего был обнаружен этиловый спирт в количестве 0,33 +- 0,03 промилле. В соответствии с заключением Комиссии, причиной несчастного случая, наряду с неудовлетворительной организацией производства работ, явился допуск работника на территорию строительной площадки в состоянии алкогольного опьянения . В результате несчастного случая работа с применением навесного оборудования на копрах КГ-12М на объекте Истца была приостановлена до выполнения мероприятий по устранению причин несчастного случая (п. 11.2. Акта о несчастном случае на производстве №1 от 29.03.2018.), что повлекло нарушение Ответчиком сроков выполнения работ, установленных Графиком. В соответствии с ч. 3 ст. 706 ГК РФ, генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
