Пени за нарушение срока выполнения государственного контракта не взыскана - гражданское законодательство и судебные прецеденты

долга, штрафа за ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в размере 92 710 рублей 03 копеек, пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ за период с 28.01.2017 по 01.06.2018 в размере 96 303 рублей 69 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами с 01.06.2018 по дату вынесения решения суда; по встречному иску учреждения к обществу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 21.08.2017 в сумме 459 082 рублей 89 копеек, в том числе пени за период с 01.12.2017 по 14.08.2018 в размере 227 307 рублей 82 копеек и штрафа в размере 231 775 рублей 07 копеек (с учетом уточнения исковых требований, принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), установил: решением суда первой инстанции от 27.03.2020 первоначальные и встречные исковые требования удовлетворены частично, в пользу общества взыскана стоимость выполненных работ в сумме 611 491 рубля 44 копеек, пени за нарушение сроков оплаты работ

о неустойке ( пени) сторонами при заключении Договора соблюдено. Истцом расчет неустойки осуществлен не в соответствии с условиями Договора, а исходя из объема отставания, выявленного у АО «Братскдорстрой» в размере 55,795%, и суммы, взысканной заказчиком с генподрядчика неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту, ввиду следующего. Договор субподряда заключен во исполнение обязательств АО «ДСИО» в рамках государственного контракта № 06/213-15 от 22.10.2015 на выполнение работ по строительству автомобильной дороги участок км 117+600 - км 155 в Чунском районе Иркутской области, подписанного между ОГКУ «Дирекция автодорог» (заказчик) и АО «ДСИО» (генподрядчик). Ввиду нарушения сроков выполнения отдельных видов работ по государственному контракту заказчик обратился в Арбитражный суд Иркутской области с иском к генподрядчику о взыскании пени за нарушение отдельных этапов выполнения работ в сумме 4 586 268 рублей. Решением Арбитражного суда Иркутской области от 17.10.2017 по делу №А19-7697/2017 требования ОГКУ «Дирекция автодорог» удовлетворены частичны, с АО «ДСИО» взыскана неустойка в сумме

также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 740 руб. С ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 304 руб. Встречный иск удовлетворен частично. С ООО «РостовПроект» в пользу ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» взысканы пени за нарушение срока выполнение работ по государственному контракту от 28.08.2017 в размере 50 305,80 руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 820 руб. Путем зачета первоначального и встречного исков окончательно с ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» в пользу ООО «РостовПроект» взысканы денежные средства в размере 751 892,92 руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 7920 руб. С ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 304 руб. Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Государственное казенное учреждение