Решение № А81-3521/2023 от 13.07.2023 АС Ямало-Ненецкого АО
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Согласно пункту 7.2 контракта, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). На основании указанного положения истец начислил ответчику пени в следующем порядке: - 21.07.2021 - дата, следующая за датой предоставления отчета комплексного обследования; - 29.03.2022 - дата уведомления об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта (исх. № 89-0450-01-08/1892). Время просрочки исполнения обязательств составляет - 252 календарных дня. Размер неисполненных Ответчиком обязательств составляет – 1 023 992,05 руб. Ставка рефинансирования на 29.03.2022 установлена в размере - 20 %. Период просрочки Формула Неустойка Задолженность с по дней Ставка 1 023 992,05 21.07.2021 29.03.2022 249 20 1 023 992,05 × 252 × 1/300 × 20% 172 030,66 До настоящего времени оплаты
Решение № А81-3525/2023 от 13.07.2023 АС Ямало-Ненецкого АО
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Согласно пункту 7.2 контракта, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). На основании указанного положения истец начислил ответчику пени в следующем порядке: - 24.07.2021 - дата, следующая за датой предоставления отчета комплексного обследования; - 29.03.2022 - дата уведомления об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта (исх. № 89-0450-01-08/1895). Время просрочки исполнения обязательств составляет - 249 календарных дней. Размер неисполненных Ответчиком обязательств составляет - 1 527 434,90 руб. Ставка рефинансирования на 29.03.2022 установлена в размере - 20 %. Период просрочки Формула Неустойка Задолженность с по дней Ставка 1 527 434,90 24.07.2021 29.03.2022 249 20 1 527 434,90 × 249 × 1/300 × 20% 253 544,19 До настоящего времени оплаты
