Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Приморскому краю, заявляя требование о признании недостоверным (недействительным) отчета от 30.03.2018 №351-18, указала на следующие недостатки. Во–первых, оценщиком не учтено, что объект оценки, находится на территории Спасского района, где Постановлением Правительства РФ от 21.08.2015 года №878 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Михайловский» создана Территория Опережающего развития «Михайловский» (включает территорию Михайловского, Спасского и Черниговского муниципальных районов Приморского края). На территории ТОР законодательно установлен и резидентами ТОР применяется особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, таможенная процедура свободной таможенной зоны, введены налоговые и административные преференции, т.е. недвижимость, земли, расположенные в ТОР имеют инвестиционную привлекательность, являются выгодным вложением средств в случае покупки такого имущества и земель. В агропромышленном ТОР «Михайловский » на территории Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района зарегистрированы и осуществляют деятельность два резидента ТОР: ООО «Мерси трейд» и ООО «Приморский бекон», которые являются крупнейшими поставщиками свинины для компании ООО «Ратимир». В оцениваемом здании, по
водозабора; - санитарно-эпидемиологическое заключение по ЗСО; отчет об оценке запасов подземных вод, утвержденный ТКЗ Приморнедра; проектная документация в формате dwg, .doc. сметная документация в формате .xls, xml.; положительное заключение экспертизы проектной документации (КГАУ «Примгосэкспертиза») от 22.12.2016 № 25-1-1-2- 0182-16; положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости (КГАУ «Примгосэкспертиза») от 29.12.2016 № 25-1-1-2-0038- 16; лицензия на недропользование в отношении участка проектируемого водозабора; постановление Администрации Приморского края от 02.07.2019 № 416-па; исполнительная документация; протокол совещания Администрации Приморского края от 24.09.2019 № 25-13 «О ходе работ по созданию объектов инфраструктуры ТОР «Михайловский ». Исходная документация направлена истцом в адрес ответчика своевременно. По итогам рассмотрения комплекта откорректированной подрядчиком документации истцом направлены подрядчику замечания письмами №11- 17/1995, №11-17/2882, №11-17/3449, которые ответчиком не устранены, положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации ответчиком не представлено. В связи с нарушением ответчиком обязательств по договору истец письмом № 11-17/5353 от 28.05.2020 уведомил ответчика об одностороннем отказе от исполнения договора подряда
- отчет об оценке запасов подземных вод, утвержденный ТКЗ Приморнедра; - проектная документация в формате .dwg, .doc. - сметная документация в формате .xls. .xml. - положительное заключение экспертизы проектной документации (КГАУ «Примгосэкспертиза») от 22.12.2016 № 25-1-1-2-0182-16; - положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости (КГАУ «Примгосэкспертиза») от 29.12.2016 № 25-1-1-2-0038-16; - лицензия на недропользование в отношении участка проектируемого водозабора; - постановление Администрации Приморского края от 02.07.2019 № 416-па; - исполнительная документация. протокол совещания Администрации Приморского края от 24.09.2019 № 25-13 «О ходе работ по созданию объектов инфраструктуры ТОР «Михайловский ». Получив часть исходной документации подрядчик приступил к выполнению работ. Часть работ была принята заказчиком по актам приема-передачи документов от 02.04.2020. В связи с неполучением недостающей исходной документации 30.04.2020 подрядчик приостановил выполнение работ по договору, уведомив заказчика письмом № 1270. 20.05.2020 письмом № 11-17/5353 заказчик уведомил подрядчика о прекращении срока действия договора, указав на то, что в процессе исполнения договора
развития в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и свободным портом Владивосток» определено управляющей компанией территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Михайловский» на территориях муниципальных образований Михайловский муниципальный район, Спасский муниципальный район, Черниговский муниципальный район, Хорольский муниципальный район и Яковлевский муниципальный район <адрес>. Согласно п. 2 Постановления № местоположение границ ТОР «Михайловский » определяется по границам кадастровых кварталов с номерами и земельных участков с кадастровыми номерами по перечню, согласно приложению №, а также по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами согласно приложению №(1) (в местной системе координат), среди которых кадастровый квартал 25:09:320501. Согласно исковому заявлению и прилагаемому к нему заключению кадастрового инженера ФИО8
