Постановление № 06АП-6131/2021 от 16.11.2021 АС Хабаровского края
материалов в одном общем защитном слое нельзя считать конструктивной огнезащитой; применение указанных в локальном сметном расчете материалов повлечет, по мнению подрядчика, вынесение отрицательного заключения о качестве огнезащитных работ сотрудниками ИПЛ МЧС; предлагал к применению комплексную систему конструктивной огнезащиты металлоконструкций «Ogne-Met». Подрядчик направил заказчику письмо от 11.05.2021 с приложением приказов о назначении ответственных лиц, список лиц, допущенных к производству огнезащитных работ, проект производства работ. Поскольку подрядчик к выполнению работ не приступил, заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора № 2020.522369 от 18.11.2020 на основании пункта 12.6 договора, пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, о чем в адрес ООО «ВРТ -Групп» 19.05.2021 направлено письмо от 17.05.2021 № 01-27/251. Полагая, что нарушение срока выполнения работ по контракту произошло по вине заказчика, в связи с неисполнением им встречного обязательства, правовые основания для одностороннего отказа от исполнения договора отсутствовали, истец обратился в арбитражный суд. Сложившиеся правоотношения сторон регламентируются положениями главы 37