Постановление № 06АП-7007/20 от 27.01.2021 АС Хабаровского края
категории в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края с км 7+440 по км 7+630; повторного письма проектировщика исх. № 143 от 12.07.2018 о согласовании схемы размещения напорной канализации. Кроме того, проектировщик вынужден был выполнять дополнительный объем работы, не предусмотренный контрактом, а именно - топографическую съемку дополнительного земельного участка, необходимого для размещения сети напорной канализации, предоставить которую должен был заказчик. В свою очередь, отсутствие топографической съемки дополнительного земельного участка препятствовало ООО «Гудвилл» нанести на план новую трассу размещения напорной канализации. Изложенные обстоятельства не могли не повлиять на сроки выполнения работ. Довод жалобы о получении отрицательных заключений проектной и проектно-сметной документации 14.03.2018 и 25.12.2018 не может быть принят во внимание, исходя из следующего. По условиям контракта обязанность по получению технических условий, согласованных с собственниками земельных участков, на которых запроектировано устройство сетей канализации, возложена на заказчика, однако заказчик необходимые согласования не предоставил. При этом проектировщик неоднократно (письма исх. № 33 от 02.03.2018 и исх.
Постановление № А73-8317/20 от 27.01.2021 Шестого арбитражного апелляционного суда
III категории в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края с км 7+440 по км 7+630; повторного письма проектировщика исх. №143 от 12.07.2018 о согласовании схемы размещения напорной канализации. Кроме того, проектировщик вынужден был выполнять дополнительный объем работы, не предусмотренный контрактом, а именно - топографическую съемку дополнительного земельного участка, необходимого для размещения сети напорной канализации, предоставить которую должен был заказчик. В свою очередь, отсутствие топографической съемки дополнительного земельного участка препятствовало ООО «Гудвилл» нанести на план новую трассу размещения напорной канализации. Изложенные обстоятельства не могли не повлиять на сроки выполнения работ. Довод жалобы о получении отрицательных заключений проектной и проектно-сметной документации 14.03.2018 и 25.12.2018 не может быть принят во внимание, исходя из следующего. По условиям контракта обязанность по получению технических условий, согласованных с собственниками земельных участков, на которых запроектировано устройство сетей канализации, возложена на заказчика, однако заказчик необходимые согласования не предоставил. При этом проектировщик неоднократно (письма исх. №33 от 02.03.2018 и исх. №37
