основания, предусмотренные законом для изменения Графика. Нарушение Генподрядчиком срока выполнения работ указанным обстоятельством не является. Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.02.2019 по делу № А40- 218233/18 Истец признан банкротом, в отношении Истца введена процедура наблюдения. Истец просит в исковых требованиях признать недействительность одностороннего отказа Ответчика от исковых требований, обязать Ответчика выполнить действия по исполнению Договора, передать утвержденную проектно- сметнуюдокументацию, организовать комиссионное открытие работ и не чинить препятствий в доступе на объект. Истец намерен вести хозяйственную деятельность, а именно выполнить работы по Договору. Тем не менее, поскольку Должник находится в процедуре наблюдения, в отношении него введены ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, предусмотренные ст. 64 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», что будет препятствовать выполнению Должником работ. Кроме того, Заказчиком 20.12.2018 г. ответчиком заключен договор № КР- 003212-18 на завершение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме (ах) САО г. Москвы по адресу: Дубнинская ул.,
и не согласовал новые сроки выполнения работ, несмотря на неоднократные обращения к нему со стороны Генподрядчика с требованиями о приемке проектно-сметной документации, приемка которой осуществлялась в течение 7 месяцев, а после ее приемки - с требованием передаче ее по акту приема-передачи, комиссионного открытия работ с оформлением акта, допуска Общества к производству работ и согласования нового Графика работ и сметной стоимости (письма в количестве 4-х шт). Но истец к производству работ не допускался со ссылкой на прекращение действия договора. По мнению истца, вышеизложенное свидетельствует о злоупотреблении ответчиком правом. В связи с чем, заявлены требование о понуждении ответчика к исполнению договора и оказанию Заказчику содействия в выполнении работ в соответствии со ст. 740 ГК РФ: обязании обеспечить допуск к производству работ, передачу Генподрядчику утвержденной проектно-сметной документации, установлению сметной стоимости работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и сроков выполнения работ в соответствии с решением собрания жильцов многоквартирногодома от 21.09.2018 г., по
и не согласовал новые сроки выполнения работ, несмотря на неоднократные обращения к нему со стороны Генподрядчика с требованиями о приемке проектно-сметной документации, приемка которой осуществлялась в течение 7 месяцев, а после ее приемки - с требованием передаче ее по акту приема-передачи, комиссионного открытия работ с оформлением акта, допуска Общества к производству работ и согласования нового Графика работ и сметной стоимости (письма в количестве 4-х шт). Но истец к производству работ не допускался со ссылкой на прекращение действия договора. По мнению истца, вышеизложенное свидетельствует о злоупотреблении ответчиком правом. В связи с чем, заявлены требование о понуждении ответчика к исполнению договора и оказанию Заказчику содействия в выполнении работ в соответствии со ст. 740 ГК РФ: обязании обеспечить допуск к производству работ, передачу Генподрядчику утвержденной проектно-сметной документации, установлению сметной стоимости работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и сроков выполнения работ в соответствии с решением собрания жильцов многоквартирногодома от 20.09.2018 г., по
