об одностороннем расторжении Контракта от Заказчика также не поступало. В обоснование своих возражений, ответчик пояснил, что в связи с тем, что технические планы истцом были изготовлены после окончания срока выполнения контракта, данные документы не могли быть использованы для оформления ответчиком права собственности на перечисленные в техническом задании к контракту объекты недвижимости, так как по состоянию на декабрь 2020г. – март 2021г. технические планы не соответствовали основным законодательным актам, которые определяли порядок оформления и срок действия технического плана на момент исполнения контракта. Истец пояснил, что результаты работ – технические планы содержат все технические характеристики и координаты сооружений, все необходимые справки и проектную документацию, не имеют срока годности и могут быть в любое время использованы ответчиком. Таким образом, между истцом и ответчиком возникли разногласия относительно наличия возможности использования результатов выполненных работ по состоянию на декабрь 2020г.-март 2021г., а также соответствия фактически выполненных проектных работ условиям Контракта и техническому заданию к нему. Кроме
предусмотрено договором, оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре. Возражая по существу исковых требований, нарушение срока исполнения контракта ответчик обосновывал действиями самого истца (государственного заказчика), указывая, что последним не была своевременно предоставлена исходная документация для проектирования, несмотря на то, что такая документация неоднократно запрашивалась подрядчиком. Согласно пункту 1 части 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) в случае, если подготовка проектной документации осуществляется индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом на основании договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, региональный оператор обязаны предоставить таким индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
подрядчику дополнительное соглашение № 1 (с протоколом разногласий) и обоснованно отказался от продолжения выполнения истцом работ в первоначальном объеме, поскольку подрядчик не имел возможности выполнить работы в установленный договором срок (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации). В такой ситуации действия ответчика по заключению аналогичного договора с новым подрядчиком не могут быть признаны неправомерными и свидетельствуют лишь о фактическом отказе заказчика от договора (по части ранее согласованных объемов работ), путем заключения договора с иным подрядчиком, что не противоречит положениям статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, согласно пункту 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок
