Постановление № Ф03-1502/20 от 27.04.2020 АС Хабаровского края
в то время как в календарном плане предусмотрено условие о 5-месячном сроке предоставления ответчиком на утверждение истцу проектной документации, прошедшей государственную экспертизу. Изложенное позволило судам признать наличие в действиях заказчика признаков злоупотребления правом при определении условий контракта и, как следствие, наличие объективных причин, препятствующих выполнению подрядчиком работ в установленный контрактом срок (статья 401 ГК РФ), так как установление Дальнедра в пунктах 3.2, 3.3, 11.4 контракта, а также в Календарном плане, неразумных и заведомо неисполнимых сроков выполнения работ 1 этапа, не учитывающих как нормативные (пункт 17 Порядка), так и фактические сроки выполнения составляющей части работ данного этапа в отношении проекта, автоматически повлекло просрочку представления обществом отчетных документов за работы 2018 года, поскольку подготовить последние без утвержденного заказчиком проекта невозможно. Кроме того, судами учтено, что Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.05.2017 № 1009-р общество «Росгео» определено единственным исполнителем осуществляемых Роснедрами закупок работ по выполнению мероприятий подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр»,
Решение № А84-3867/17 от 30.01.2018 АС города Севастополя
к производству арбитражного суда с рассмотрением в порядке главы 29 АПК РФ. Ответчик представил отзыв на иск, указав, что с исковым заявлением не согласен, сославшись на невозможность исполнения обязательств в срок, установленный контрактом ввиду нахождения документов на регистрации в ДИЗО в течении 18 календарных дней по 27 участкам и 55 дней по 1-му участку. Распоряжения ДИЗО об утверждении схем расположения земельных участков приняты по истечении срока оказания услуг по контракту, о чем государственный заказчик был уведомлен письмом от 12.05.2017 №2014/17. За период с 22.06.2017 по 02.08.2017 в Единый государственный центр недвижимости были занесены сведения об образовании 27 земельных участков, предусмотренных контрактом. На 02.08.2017 ООО «Аршин» исполнено 96% контракта. В качестве доказательств исполнения работ по контракту ООО «Аршин» представлены межевые планы земельных участков, являющихся предметом государственного контракта, а также иные документы, предусмотренные техническим заданием к государственному контракту. Результаты работ по контракту (схемы расположения участков, межевые планы земельных участков, выписки из ЕГРН)
