Возобновление приостановленных работ по договору подряда - гражданское законодательство и судебные прецеденты

получения информации в целях дальнейшего возобновления работ. Суд соглашается с доводами ответчика о том, что приостановленные этапы работ могли быть возобновлены только после утверждения уполномоченным органом исполнительной власти проекта планировки и межевания территории. Суд учитывает, что проект реконструкции автомобильной дороги должен быть осуществлен с учетом границ объекта - красных линий, которые утверждаются в составе проекта планировки территории, в связи с чем, до момента утверждения уполномоченным органом проекта планировки и межевания территории, у подрядчика отсутствовала реальная возможность исполнения обязательств. Таким образом, арбитражный суд пришел к выводу об обоснованности приостановления ответчиком работ по каждому этапу. Отклоняя доводы истца о том, что та часть работ, которая не была приостановлена заказчиком, выполнена с нарушением установленных контрактом сроков в связи с непринятием заказчиком направленных ответчиком актов, судом учтено следующее. В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда , с участием подрядчика осмотреть