ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Временные нормы продолжительности проектирования - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Постановление № А51-23065/2022 от 11.10.2023 АС Приморского края
изменение работ, предусмотренных государственным контрактом от 26.08.2020 № 335/20 в виду изменения исходных данных министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, что повлияло также на срок работ, выполняемых ООО «ДальГеоПроект». Согласно выводу эксперта необходимо было доработать все этапы работ, обозначенные в графике выполнения работ (Приложение № 2 к государственному контракту от 26.08.2020 №535/20), в том числе получить все требуемые согласования. Эксперт указал, что на сегодняшний день существует единственный действующий документ СН 283-64 « Временные нормы продолжительности проектирования », разработанный ГОССТРОЙ СССР, определяющий нормы продолжительности проектирования. Данный документ 1964 года, поэтому в связи с глобальным изменением норм проектирования на сегодняшний день применить: данный документ не представляется возможным. Работы архитектурно-строительному проектированию осуществляются в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-Ф3, а именно на основе договора (контракта). Сроки выполнения работ указываются в соответствии с договором (контрактом) и являются договорными. В связи с выше изложенным на вопрос: на какой
Постановление № 07АП-6679/2015 от 11.08.2015 Седьмой арбитражного апелляционного суда
Закона №44-ФЗ и Правилами №1063. Факт нарушения срока, установленного графиком выполнения проектных работ (приложение №1 к контракту) (п. 3.2), ответчик не оспаривает, ссылаясь в обоснование возражений на несоответствие условий контракта о сроках СН 283-64. Вместе с тем, Минстрой России 04.06.1992 издал Приказ №135 «Об утверждении Перечня нормативных документов в строительстве, действующих на территории Российской Федерации». В главу 1 «Строительные нормы и правила и другие нормативные документы, действующие на территории Российской Федерации» СН 283-64 Временные нормы продолжительности проектирования не вошли. Согласно Приказу Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №135 от 04.06.1992 указанные нормы используются в качестве рекомендуемых и справочных материалов. Так, в изданном Госстроем России в 2003 году сборнике «Организация проектирования» (разъяснения по осуществлению проектной деятельности и отдельным положениям нормативных документов, регламентирующих вопросы организации проектирования) ИД-24.2001 содержится ответ на вопрос, из которого следует, что «Временными нормами продолжительности проектирования» (СН 283-64), утвержденными Госстроем СССР можно пользоваться для определения базовой цены, а