которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" самостоятельно без привлечения других лиц выполнить конкретные виды и объемы работ, которые исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении составляют не менее 15% цены контракта. 6.1.45. Предоставить Заказчику информацию и документы о ходе исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Заказчика запроса на представление таких информации и документов. 6.1.46. Открыть счет в территориальном органе Федерального казначейства. 6.1.47. Заключать договор (договоры) с субподрядчиками (соисполнителями), если привлечение субподрядчиков (соисполнителей) необходимо для выполнения Контракта, с
цене признано лучшим. Заказчик вправе запросить иные необходимые для заключения договора документы, а участник обязан их предоставить вместе с подписанным со своей стороны договором. Договор заключается на условиях, указанных в ценовом запросе, ценовом предложении участника, чье предложение было признано лучшим. 438. Участник, чье предложение признано лучшим, должен подписать договор и направить его заказчику вместе с документами, указанными в пункте 437 настоящего Положения, в срок, указанный заказчиком. 439. Если подписанный договор и требуемые в соответствии с пунктом 437 настоящего Положения документы не представлены в срок, заказчик вправе заключить договор с участником, сделавшим предпоследнее наилучшее предложение о цене договора. 440. Ценовой запрос является несостоявшимся в случае, если при проведении ценового запроса участниками не представлено ни одного ценового предложения о цене договора. 441. Если ценовой запрос не состоялся, заказчик вправе объявить новый ценовой запрос или заключить договор иным способом. 77. Отбор оферт в электронном магазине 442. Поставщики (исполнители, подрядчики ) вправе разместить
заказчика в соответствии с замечаниями 8.2, 9.3, 9.5, 10.1, 11.2 к 4-му этапу строительства и 7.3, 8.3, 8.5, 9.1, 10.1 к 5-му этапу строительства в срок до 20.05.2016 предоставить: - поверочные расчеты фундаментов опор ВЛ, выполненные с учетом изменившихся нагрузок и имеющихся дефектов и повреждений строительных конструкций, а также с учетом расчетной сейсмичности и просадочных свойств грунтов; - строительные задания для опор ВЛ, порталов и т.д. выполненные на основании технологических решений, и содержащее расчетные и нормативные значения нагрузок (при нормальном, аварийном и монтажном режимах работы) с указанием мест расположения анкерных и промежуточных опор ВЛ; - проектные решения и их расчетные обоснования по опорам заходов ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ, соответствующие действующим нормативным документам; - результаты обследования грунтов основания фундаментов реконструируемых сооружений и попадающих в зону влияния от нового строительства, необходимые для проведения поверочных расчетов; - согласование раздела по рекультивации с органами местного самоуправления и всеми землепользователями. Подрядчик
получении технический условий у АО «Янтарьэнерго» и ГП КО «Водоканал», так как из предварительного расчета водопотребления и водоотведения подключение было возможно произвести к действующим сетям с заменой вводного трубопровода водоснабжения и трубопровода бытовой канализации. Также указанным письмом заказчик просил подрядчика предоставить расчет электрических нагрузок по всем инженерным сетям, которые не были предоставлены заказчику и предоставить точную таблицу расчетов с указанием проектируемого оборудования. К письму № 658 от 06.10.2021 заказчиком также было приложено письмо исх. № 01-13/3899/УКС от 04.10.2021 с перечнем документов, необходимых для подачи заявки на получение технических условий. Помимо этого, Учреждение в рамках оказания содействия подрядчику провело анализ ранее представленных подрядчиком расчетов нагрузок и выявило отсутствие необходимости увеличения ранее присоединенных нагрузок по сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, дождевое водоотведение), указанная информация была сообщена подрядчику письмами исх. № 607 от 09.09.2021; исх. № 608 от 09.09.2021; исх. № 614 от 13.09.2021. С учетом изложенного, довод подателя жалобы о
работ по косметическому ремонту кровли подвального тамбура № Ц-107. Пунктом 1.1 договора предусмотрено, что заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по ремонту кровли подвального тамбура по адресу: ул. Мира, д. 57, согласно утвержденным расчетам и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Согласно п. 1.2 договора подрядчик обязуется выполнить работы согласно СНиП, ПТБ и предоставить заказчику ее результаты в объеме, с качеством и в сроки, указанные в настоящем договоре. В соответствии с п.2.1 договора стоимость всех поручаемых подрядчику по настоящему договору работ составляет 29 905,13 руб. Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненные работы на основании счета и акта приемки выполненных работ, путем перечисления суммы договора в течении 30 банковских дней с момента предъявления платежных документов (п.2.2). 13.05.2019 между ООО «Управляющая компания № 3» г.о. Тольятти (заказчик, должник) и ООО «Строитель» (подрядчик , ответчик) заключен договор на выполнение работ по ремонту рулонной кровли № Ц-109. Пунктом
103/12, 104/12, 124/12 и 126/12, по условиям которых подрядчик обязался выполнить проектные и изыскательские работы в соответствии с заданием на проектирование и календарным планом работ, являющихся неотъемлемой частью контракта. Согласно пункту 1.4 контрактов заказчик обязан предоставить, исходно-разрешительную документацию необходимую для проектирования. Общество с соблюдением требований статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) уведомляло письмами от 14.10.2013 № 117, от 13.12.2013 № 148 и от 09.12.2013 № 145 ГКУ КК «Агентство по управлению объектами топливо энергетического комплекса» (далее – агентство) о необходимости предоставления дополнительной документации, топографических планов, расчетных схем, счетов, справок, запрашиваемой государственной экспертизой и указанных в замечаниях, согласно пункту 32 постановления № 145. Предоставленные заказчиком технические данные и исходные документы (пункт 4.1.2 контракта) подрядчик посчитал соответствующими требованиям действующего законодательства и обеспечивающими выполнение технической и проектной документации общества. Как указано в исковом заявлении, подрядчик в соответствии с пунктом 1 статьи 760 Гражданского кодекса и в соответствии с заданием
договорам подряда, следовательно, включение вышеуказанных требований в договоры субподряда продиктовано, в том числе, требованиями заказчиков к генподрядчику. Ответчик в связи с привлечением субподрядчиков - ЗАО «ЗапУралТИСИЗ», ООО «ГеоВектор» не представил генподрядчику информацию о субподрядчиках, в частности, договор, заключенный между ООО «Дальтехпром» и ЗАО «ЗапУралТИСИЗ», ООО «ГеоВектор», информацию о заключении которых подрядчик обязался предоставить генподрядчику в течение 2 рабочих дней с момента его заключения, а также иных документов, обозначенных в пунктах 8.3 и 8.4 договора. Доказательств направления либо вручения истцу договоров и иных сведений, указанных в п. 8.3 и п. 8.4. договора, ответчиком не представлено, иного им не доказано (ст. 65 АПК РФ). Однако из системного толкования пункта п. 11.3.14 договора следует, что штрафные санкции в размере 100 000 руб. начисляется в случае наступления определенного события - в случае непредставления или предоставления не в полном объеме подрядчиком информации генподрядчику, предоставление которой предусмотрено пунктами 8.3., 8.4. и не может ставиться в зависимость
