Гражданский кодекс часть 1

бюджетное учреждение «Управления капитального строительства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – истец, УКС) обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно - монтажное управление «Царскосельское» (далее – Общество) об обязании исполнить договор подряда от 24.10.2011 № ГПХ 141-05/П и взыскании неустойки за несвоевременное окончание работ в размере 3 995 689 руб.

До принятия арбитражным судом решения по делу, истец уточнил исковые требования, при этом в заявлении от 04.12.2014 (т. 7 л.д. 1-19) указал, что просит:

- Участок СК1-СК2 – выполнить очистку дна колодцев от грязи; выполнить изоляцию (внутреннюю герметизацию) стыка опирания железобетонной крышки СК2, выполнить лоток в СК2 в соответствии с проектными отметками (приподнять лоток на 5 сантиметров);

- Участок СК2-СК3 – выполнить полную перекладку участка длиной 45 метров;

- Участок СК3-СК4 – выполнить полную перекладку участка длиной 45 метров;

- Участок СК5-СК6 – выполнить полную перекладку участка длиной 30 метров;

- Участок СК6-СК7 – выполнить полную перекладку участка длиной 27 метров;

- Участок СК7-СК8 -выполнить полную перекладку участка длиной 27 метров;

- Участок СК8-СК9 - выполнить полную перекладку участка длиной 40 метров;

- Смотровой колодец СК11 - восстановить доборное кольцо смотрового колодца СК11, установить люк смотрового колодца, закрепить доборное кольцо, выполнить герметизацию стыка отводной трубы, произвести отчистку дна колодца и отводной трубы от песка;

- Смотровой колодец СК15 - восстановить разбитое доборное кольцо СК15 и выполнить его закрепление, установить люк;

- Смотровой колодец СК17 - отчистить лоток от мусора;

- Смотровой колодец СК25 - убрать опалубку лотка смотрового колодца, установить перекрытие люка смотрового колодца, установить люк смотрового колодца;

- Смотровой колодец СК26 - обрезать выступающую часть входной трубы, произвести ее герметизацию;

- Смотровой колодец СК30 и оголовок - устранить контруклон – выполнить лоток СК30 и отводящую трубу в соответствии с проектной высотной отметкой (приподнять на 480 мм).

Выполнить пусконаладочные работы.

Произвести испытание системы и смонтированного оборудования с оформлением соответствующих документов.

- в отношении смотровых колодцев:

исполнительной съемки и отметок труб и верха люка выполненной в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002, в отношении смотровых колодцев СК1-СК-30;

- в отношении дождеприемных колодцев:

- в отношении скрытых работ по трассе ливневой канализации:

паспорта), исполнительных схем и чертежей трубопроводов, выполненных в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002, в отношении участков ливневой канализации

- в отношении очистных сооружений Векса-50М:

9) исполнительные схемы и чертежи обвязки трубопроводами резервуаров, с высотными отметками в местах сопряжений с патрубками, с указанием размещения фасонных частей и места сращивания труб, выполненные в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002;

Общество обратилось в арбитражный суд со встречным исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, о взыскании с бюджетного учреждения «Управление капитального строительства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» задолженности по договору подряда № ГПХ 141-05/П от 24.01.2011 г. в размере 1 668 663 руб. 80 коп. (т. 4 л.д. 21-22; т. 4 л.д. 60).

Решением арбитражного суда от 16.06.2015 исковые требования Бюджетного учреждения «Управления капитального строительства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» удовлетворены частично.

Встречные исковые требования ООО «Строительно-монтажное управление «Царскосельское» также удовлетворены частично.

Как следует из материалов дела, для проверки доводов сторон об объеме и качестве выполненных по договору работ, определением суда от 28.04.2014 года была назначена судебная строительная экспертиза, проведение которой поручено ООО «Независимая экспертно-криминалистическая лаборатория» в лице эксперта Полиной ФИО1 назначалась по ходатайству БУ УКС МО ГО «Сыктывкар». Истцом, с целью проведения экспертизы, на депозитный счет Арбитражного суда Республики Коми были перечислены денежные средства в размере 200 тыс. платежными поручениями № 146409 от 16.12.2013 на сумму 150 тыс. руб. и платежное поручение № 46801 от 24.04.2014 на сумму 50 тыс. руб.

Частью 1 статьи 112 АПК РФ предусмотрено, что вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Поскольку вопрос о распределении и взыскании судебных расходов на проведение судебной строительной экспертизы в решении суда по делу от 16.06.2015 не разрешен, арбитражный суд на основании статьи 112 АПК РФ назначает судебное заседание для рассмотрения вопроса о судебных расходах о экспертизе.

Руководствуясь статьями 110, 112, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о распределении и возмещении судебных расходов

на 18 августа 2015 года в 12 час. 00 мин.

в помещении суда по адресу: <...>, каб. 314.

Явку сторон в судебное заседание признать обязательной.

Информация о движении дела, а также тексты судебных актов могут быть получены через официальный источник, - «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru/ на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

По интересующим вопросам лица, участвующие в деле, могут обращаться к помощнику судьи или секретарю по тел. <***>.

Факс: <***>, сервис подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru.

При направлении документов необходимо указывать номер дела.

Судья О.В. Маркова