Гражданский кодекс часть 1

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Гребенкиной Н.А.,
без вызова лиц, участвующих в деле,
рассмотрев вопрос о возврате денежных средств с депозита суда
по делу № А60-36189/2018

по иску ООО Многопрофильная фирма «Альта» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ООО «Строительная компания «Гранд-Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о соразмерном уменьшении цены договора, взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств и убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора строительного подряда,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная фирма «Альта» (далее – ООО МФ «Альта», истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью к «Строительная компания «Гранд-Строй» (далее – ООО «СК «Гранд-Строй», ответчик) о взыскании неустойки за просрочку выполнения отдельных этапов работ по договору генерального подряда № 1712/15 от 12.12.2015 в размере 69 800 993 руб. 65 коп.; излишне уплаченных денежных средств по договору генерального подряда (неосновательное обогащение) в размере 1 302 400 руб. 88 коп.; убытков, связанных с устранением строительных недостатков, допущенных ответчиком в ходе выполнения работ по договору генерального подряда № 17-12/15 от 17.12.2015, в размере 19 052 793 руб. 34 коп.; убытков, причиненных ненадлежащим исполнением по договору генерального подряда № 17-12/15 от 17.12.2015

(нарушением срока сдачи объекта) в размере 14 097 039 руб. 55 коп. (с учетом уточнения иска, принятого судом первой инстанции к рассмотрению на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 22.08.2018 принято к производству встречное исковое заявление ООО «СК «Гранд-Строй» к ООО МФ «Альта» о взыскании задолженности по договору генерального подряда № 17-12/15 от 17.12.2015 в размере 646 400 руб., неустойки в размере 9 123 156 руб. 74 коп. на основании пункта 16.2 договора генерального подряда № 17-12/15 от 17.12.2015.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 10.12.2018 в удовлетворении исковых требований по первоначальному иску отказано. Исковые требования по встречному иску удовлетворены частично: с ООО МФ «Альта» в пользу ООО «СК «Гранд-Строй» взыскана задолженность в размере 646 400 руб. 00 коп. и неустойка за нарушение сроков оплаты в размере 3 000 000 руб. 00 коп. В остальной части исковых требований судом отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Свердловской области от 10.12.2018 по делу № А60-36189/2018 изменено.

Протокольным определением Семнадцатого арбитражного апелляционной суда от 13.05.2019 рассмотрено и отклонено ранее заявленное истцом, ООО «Многопрофильная компания «Альта», ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы.

В качестве документального подтверждения перечисления на депозитный счет суда денежных средств, предназначенных для оплаты судебной экспертизы, заявителем представлен чек-ордер от 11.04.2019 на сумму 73 000 руб.

Факт зачисления денежных средств на депозитный счет Семнадцатого арбитражного апелляционного суда подтверждается справкой главного бухгалтера суда от 20.05.2019 № 29, согласно которой на лицевой счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, от директора ООО МФ «Альта» ФИО1 поступили денежные средства в сумме 73 000 руб. по платежному поручению № 119668 от 12.04.2019.

Поскольку апелляционным судом отказано в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы, необходимость в депонировании денежных средств, причитающихся эксперту, отсутствует, денежные средства в размере 73 000 руб., перечисленные на депозитный счет арбитражного суда апелляционной инстанции, подлежат возврату директору ООО МФ «Альта» ФИО1.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 108, 184, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Возвратить ФИО1 с лицевого счета по учету

средств, поступающих во временное распоряжение Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда, 73 000 (семьдесят три тысячи) рублей,

перечисленные по чек-ордеру от 11.04.2019 (платежное поручение № 119668 от

Судья Н.А. Гребенкина