Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Янушкевич С.В., при ведении протокола помощником ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова,
г. Алейск к обществу с ограниченной ответственностью «Союзметсрой», г. Барнаул,
пос. Пригородный,

о взыскании 7 591 190 руб. 57 коп. неустойки по договору подряда №17/20 от 08.07.2020 за период с 08.02.2021 по 21.09.2021,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Союзметсрой» к акционерному обществу «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова,

о взыскании 2 178 224 руб. 66 коп. долга за выполненные работы по договору от 08.07.2020 №17/20, 448 292 руб. 04 коп. неустойки, неустойки в размере 0,3 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня вынесения решения суда по день фактического исполнения обязательства,

при участии в заседании представителей:

от истца по первоначальному иску – не явился, извещен,

от ответчика по первоначальному иску – не явился, извещен,

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Союзметсрой» о взыскании 7 591 190 руб. 57 коп. неустойки по договору подряда №17/20 от 08.07.2020 за период с 08.02.2021 по 21.09.2021.

Общество с ограниченной ответственностью «Союзметсрой» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края со встречным исковым заявлением к акционерному обществу «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова о взыскании 2 178 224 руб. 66 коп. долга за выполненные работы по договору от 08.07.2020 №17/20, 448 292 руб. 04 коп. неустойки, неустойки в размере 0,3 % от суммы задолженности за каждый день просрочки,

начиная со дня вынесения решения суда по день фактического исполнения обязательства.

В суд от сторон поступили заявления об утверждении судом мирового соглашения,
а также представлено на утверждение мировое соглашение, заключенное между сторонами и подписанное обеими сторонами.

Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

На основании статьи 156 АПК РФ суд провел судебное заседание в отсутствие не явившихся представителей лиц, участвующих в деле.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Истец и ответчик заключили мировое соглашение, в письменном виде и оформленное надлежащим образом представили в суд.

Рассмотрев условия мирового соглашения, суд находит его не противоречащим закону, и не нарушающим прав и законных интересов других лиц.

Согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд прекращает производство по делу.

Руководствуясь статьями 141, 150, 184 - 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение от 27 мая 2022 года в следующей редакции:

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова, именуемое в дальнейшем «Истец», в лице генерального директора ФИО2, действующей на основании Устава, с одной стороны,

ООО «Союзметстрой», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице директора ФИО3, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые ’’Стороны",

в целях урегулирования спора по гражданскому делу №А03-17184/2021 по исковому заявлению закрытого акционерного общества «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова к обществу с ограниченной ответственностью «Союзметстрой» о взыскании 7 591 190 рублей 57 копеек пени по договору подряда №17/20 от 08.07.2020, за период с 08.02.2021 по 21.09.2021, по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Союзметстрой» к закрытому акционерному обществу «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова о взыскании 2 178 224 рублей 66 копеек долга за выполненные работы по договору подряда № 17/20 от 08.07.2020, пени в размере 448 292 рубля 04 копейки с перерасчетом на день вынесения решения суда по делу, пени в размере 0,3 % от суммы

задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня вынесения решения суда по делу до момента фактического исполнения обязательства, которое в настоящее время находится в производстве Арбитражного суда Алтайского края, в целях прекращения спора пришли к согласию и заключили Мировое соглашение, на следующих условиях:

1.Мировое соглашение заключено в соответствии со статьями 139-140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для целей урегулирования спора, возникшего между Истцом и Ответчиком в рамках исполнения договора подряда №17/20 от 08.07.2020.

2. ООО «Союзметстрой» признает пени в сумме 9 769 415 рублей 23 копейки, начисленные ему за период с 08.02.2021г. по 21.09.2021г. (претензия № 3505 от 01.10.2021) за допущенные нарушения сроков выполнения работ, установленных договором подряда № 17/20 от 08.07.2020, из которой: на 2 178 224 рубля 66 копеек ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова произведен односторонний зачет (пени зачтены в счет погашения задолженности по оплате выполненных работ, по заявлению о зачете встречных требований от 29.10.2021г. исх. № 3992), на 7 591 190 рулей 57 копеек подано исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании пени с ООО «Союзметстрой» по договору подряда № 17/20 от 08.07.2020.

3.ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова отказывается от одностороннего зачета встречных однородных требований, проведенного на основании заявления о зачете встречных требований от 29.10.2021г. исх. № 3992. После отказа от одностороннего зачета, размер задолженности ЗАО «Алейскзернопродукт»
им. С.Н.Старовойтова за выполненные ООО «Союзметстрой» работы по договору подряда № 17/20 от 08.07.2020 составляет – 2 178 224 рубля 66 копеек (с учетом НДС),
а размер задолженности по пени ООО ««Союзметстрой» перед ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова составляет 9 769 415 рублей 23 копейки.

4. Стороны пришли к соглашению провести зачет встречных однородных требований на сумму 1 089 112 рублей 33 копейки. После зачета:

- сумма задолженности ООО «Союзметстрой» перед ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова по пени составляет 8 680 302 рубля 90 копеек,

-сумма задолженности ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова перед ООО «Союзметстрой» за выполненные работы составляет 1 089 112 рублей 33 копейки.

5. Подписывая настоящее Мировое соглашение ООО «Союзметстрой» отказывается от требований о взыскании с ЗАО «Алейскзернопродукт»
им. С.Н.Старовойтова:

- 2 178 224 рублей 66 копеек долга за выполненные работы по договору подряда

№ 17/20 от 08.07.2020;

- неустойки в размере 448 292 рублей 04 копеек с перерасчетом на день вынесения решения суда по делу;

-неустойки в размере 0,3 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня вынесения решения суда по день фактического исполнения обязательства;

отказывается от каких-либо претензий к ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова в отношении оплаты выполненной работы по договору подряда №17/20 от 08.07.2020 года, не указанных в настоящем Мировом соглашении.

6. Подписывая настоящее Мировое соглашение ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова отказывается от требований о взыскании с ООО «Союзметстрой»:

- 9 769 415 рублей 23 копеек пени по договору подряда №17/20 от 08.07.2020, начисленной за период с 08.02.2021 по 21.09.2021;

- отказывается от каких-либо претензий к ООО «Союзметстрой» в отношении сроков выполнения работ по договору подряда №17/20 от 08.07.2020 года, не указанных в настоящем Мировом соглашении.

7. С учетом пунктов 4,5,6 настоящего Мирового соглашения ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова обязуется в течение 10 рабочих дней со дня вступления в законную силу определения Арбитражного суда Алтайского края об утверждении настоящего Мирового соглашения перечислить на расчетный счет ООО «Союзметстрой» задолженность по оплате за выполненные работы по договору подряда № 17/20 от 08.07.2020, в размере 1 089 112 рублей 33 копейки. Оплата будет произведена по следующим реквизитам:

ИНН <***>, КПП 222501001, расчетный счет: <***> в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», кор. счет 30101810600000000774, БИК банка 045004774, получатель «ООО «Союзметстрой».

8.Судебные расходы, а также все иные издержки, понесенные Сторонами при рассмотрении настоящего дела, Сторонами друг другу не возмещаются, и относятся на ту Сторону, которая их понесла, за исключением оплаченной ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова государственной пошлины при подаче искового заявления.

ООО «Союзметстрой» обязуется в течение 10 рабочих дней со дня вступления в законную силу определения Арбитражного суда Алтайского края об утверждении настоящего Мирового соглашения перечислить на расчетный счет ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова часть государственной пошлины в размере не возвращенной из бюджета. Оплата будет произведена по следующим реквизитам:

ИНН <***>, КПП 220101001, расчетный счет

40702810302110000032 в Отделение №8644 Сбербанка России, г. Барнаул кор.счет 30101810200000000604 БИК 040173604, получатель «ЗАО «Алейскзернопродукт» им С.Н.Старовойтова».

9.Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

10.С условиями мирового соглашения стороны ознакомлены и согласны. Установленный Арбитражным процессуальным кодексом РФ порядок заключения, утверждения мирового соглашения, порядок прекращения производства по делу и последствия прекращения производства по делу, которые предусмотрены статьями 139-141, 151 АПК РФ, сторонам известны и понятны.

11.Настоящим стороны арбитражного процесса подтверждают, что понимают значение и смысл подписания настоящего Мирового соглашения и осознают юридические (правовые) последствия его подписания.

Производство по делу прекратить.

Выдать акционерному обществу «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, справку на возврат государственной пошлины в сумме 42 669 руб. 20 коп., уплаченной по платежному поручению от 22.11.2021 №008492.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Союзметсрой», г. Барнаул,
пос. Пригородный, справку на возврат государственной пошлины в сумме 28 795 руб.
90 коп., уплаченной по платежному поручению от 30.12.2021 №261.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца с момента его вынесения в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Судья С.В. Янушкевич