Гражданский кодекс часть 1

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Радиострой РТВ» (далее - истец, ООО «Радиострой РТВ») к некоммерческой организации фонду капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области (далее – ответчик, фонд капитального ремонта) с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения в сумме 4 227 997 руб.

Исковые требования обоснованы незаконным удержанием ответчиком неустойки по договорам на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов №№ 71/13052016-СМР от 15.06.2016, 72/13052016-СМР от 15.06.2016, 74/16052016-СМР от 15.06.2016, 79/16052016-СМР от 15.06.2016, 80/16052016- СМР от 15.06.2016, 81/16052016-СМР от 15.06.2016, 83/16052016-СМР от 15.06.2016.

Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:

А04-10830/2017

Указанные договоры были заключены между фондом капитального ремонта (заказчиком) и истцом (подрядчиком) по результатам проведения открытых конкурсов, повлиять на содержание договоров и вести переговоры с заказчиком у ООО «Радиострой РТВ» возможности не было.

При этом пунктами 12.3 указанных договоров предусмотрен штраф за нарушение сроков капитального ремонта Объектов в размере 0,2% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Считает данный размер неустойки чрезмерным, нарушающим равенство сторон договора в сравнении с ответственностью заказчика, установленной в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки (пункты 12.5 Договоров).

Кроме того, считает необоснованным и нарушающим равенство сторон исчисление штрафа от всей цены договора при фактическом частичном исполнении подрядчиком этапов работ по графикам производства.

Также истцом заявлено о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением от 02.03.2018 производство по делу № А04-10830/2017 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта, которым закончится рассмотрение дела № А04-9056/2017 Арбитражного суда Амурской области.

Решение от 12.02.2018 по делу № А04-9056/2017 Арбитражного суда Амурской области оставлено без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2018.

В связи с тем, что основания для приостановления производства по делу отпали, суд на основании 146 АПК РФ считает необходимым производство по делу возобновить и назначить дело к судебному разбирательству.

Руководствуясь статьями 146, 185 АПК РФ, арбитражный суд

определил:

возобновить производство по делу № А04-10830/2017.
Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда на

Лицам, участвующим в деле, явиться в судебное заседание и в порядке подготовки к судебному разбирательству предложить представить письменные позиции с учётом

А04-10830/2017

результатов рассмотрения дела А04-9056/2017.

Сторонам рассмотреть вопрос о возможности заключения мирового соглашения. В случае заключения сторонами мирового соглашения и неявки их в судебное заседание, сторонам решить вопрос об утверждении арбитражным судом мирового соглашения в их отсутствие и представить об этом соответствующие заявления (статья 141 АПК РФ).

Документы необходимо направлять по почте в адрес суда либо сдавать в канцелярию арбитражного суда (кабинет 107).

Подлинники документов представляются к судебному разбирательству.

Порядок подачи в Арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа», утвержден приказом Судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации от 28.12.2016 № 252.

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

В соответствии со статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела.

Ознакомление с материалами дела судебных дел осуществляется по предварительной записи.

Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам – четвергам с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в предпраздничные дни – с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в каб. № 108.

Информируем о работе «Комнаты примирения» в Арбитражном суде Амурской области.

Предварительная запись на консультацию к профессиональному медиатору осуществляется на сайте Арбитражного суда Амурской области в разделе «Примирительные процедуры – Запись на прием к медиаторам» (http://www.amuras.arbitr.ru/mediation_room), либо по телефону <***>, либо у специалиста в кабинете № 107 Арбитражного суда Амурской области.

Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону.

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Информация о преимуществах мирового соглашения размещена на официальном сайте суда http://amuras.arbitr.ru/process/mediation.

А04-10830/2017

Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru

Судья М.В. Сутырина