АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Валуйский  Н. С.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания Серищевой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Лукьянов С. Е. (ИНН 312320869863, ОГРН 305312303100037 )

к ООО "Эра - К" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

третье лицо: ООО «Технострой»

о взыскании 

 - 3 045 000 руб. – суммы штрафа за просрочку исполнения обязательства за период с 15.07.2016 г. по 11.10.2016 г. за 87 дней;

 - 461 580 руб. – суммы убытков, которые возникли в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств;

 - 68 526 руб. – расходов по уплате налога за безхозный земельный участок за 10 лет;

 - 50 000 руб. – расходов по оплате работ по  внесению изменений в проект;

 - 20 000 руб. – расходов на оплату проекта усиления, выполненного строительной организацией, а всего  3 645 106 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 04.07.2018 г.

от ответчика: ФИО3  – представитель по доверенности от 20.02.2018 г.

от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1 обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО "Эра - К" о взыскании, с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ,

- 3 045 000 руб. – суммы штрафа за просрочку исполнения обязательства за период с 15.07.2016 г. по 11.10.2016 г. за 87 дней;

 - 461 580 руб. – суммы убытков, которые возникли в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств;

 - 68 526 руб. – расходов по уплате налога за безхозный земельный участок за 10 лет;

 - 50 000 руб. – расходов по оплате работ по  внесению изменений в проект;

 - 20 000 руб. – расходов на оплату проекта усиления, выполненного строительной организацией, а всего  3 645 106 руб.

В настоящее судебное заседание стороны представили мировое соглашение, просят суд утвердить его на изложенных в нем условиях и прекратить производство по делу.

Указанное мировое соглашение подписано истцом и ответчиком.

Согласно заключенному сторонами  мировому соглашению:

1)Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст. ст. 49, 138 АПК РФ, а также с учетом ст. 140 АПК РФ для целей устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной обращения в Арбитражный суд Белгородской области с иском ИП ФИО1 к ООО «Эра-К» о взыскании (с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ) 3 045 000 руб. – суммы штрафа за просрочку исполнения обязательства за период с 15.07.2016 г. по 11.10.2016 г. за 87 дней; 461 580 руб. – суммы убытков, которые возникли в результате ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств; 68 526 руб. – расходов по уплате налога за бесхозный земельный участок за 10 лет; 50 000 руб. – расходов по оплате работ по  внесению изменений в проект; 20 000 руб. – расходов на оплату проекта усиления, выполненного строительной организацией, а всего 3 645 106 руб.

2)По настоящему Мировому соглашению ООО «Эра-К» обязуется уплатить ИП ФИО1 часть его требований в размере 300 000  (Триста тысяч) рублей 00 копеек в течение 2 (Двух) календарных дней с момента утверждения судом настоящего Мирового соглашения.

3)По настоящему Мировому соглашению ИП ФИО1 отказывается от своих материально-правовых требований к ООО «Эра-К», составляющих предмет вышеуказанного иска, в полном объеме.

4)ИП ФИО1 и ООО «Эра-К» признают, что в силу утверждения настоящего мирового соглашения не имеют претензий друг к другу по исполнению условий, прямо или косвенно связанных с Договором подряда от 15.06.2016 г. на дату утверждения настоящего мирового соглашения, в том числе в отношении всех возможных штрафных санкций и возможных убытков ИП ФИО1 и ООО «Эра-К» за любой период.

5)Государственная пошлина исходя из суммы требований в размере 300 000 руб. 00 коп.  составляет 9 000 руб. 00 коп.  В связи с отсрочкой оплаты государственной пошлины ИП ФИО1 возврат из бюджета в размере 50 процентов не производиться, а 50 процентов государственной пошлины (4 500 руб.) оплачивает в бюджет ООО «Эра-К».

6)Судебные расходы, расходы по оплате услуг адвокатов и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом № А08-1692/2018 сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

В соответствии со ст. 141 АПК РФ настоящее мировое соглашение подлежит утверждению Арбитражным судом Белгородской области, а производство по делу №А08-1692/2018 в соответствии с ч. 2 ст. 150 АПК РФ прекращению.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусматриваемые ч. 3 ст. 151 АПК РФ, сторонам известны и понятны.

Мировое соглашение вступает в силу с момента утверждения его арбитражным судом.

Представленное сторонами мировое соглашение заключено добровольно без понуждения с чьей-либо стороны. Сторонам известно, что после заключения мирового соглашения, производство по данному делу подлежит прекращению. Процессуальные последствия, предусмотренные ст. 49, 151, 140-142 АПК РФ сторонам судом разъяснены и понятны.

Стороны просят утвердить настоящее соглашение и прекратить производство по данному делу.

Согласно ст.ст. 49, 138, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд утверждает мировое соглашение, если оно не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

По мнению суда, представленное сторонами мировое соглашение не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

Арбитражный суд утверждает мировое соглашение на изложенных в нем условиях.

Производство по делу  подлежит прекращению на основании  ч. 2 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 4 ч. 7 ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в определении арбитражного суда должно быть указано на распределение судебных расходов.

Истец и ответчик в мировом соглашении определили порядок распределения судебных расходов.

Дело возникло по вине ответчика.

Законодатель, стимулируя стороны  к принятию решения  по мирному урегулированию спора, на основании ст.141 ч.7 п.3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшает госпошлину на 50 процентов при утверждении судом мирового соглашения.

Государственная пошлина с цены иска 300000 руб. 00 коп. составляет 9000 руб. 00 коп.

Истцу при предъявлении иска была предоставлена отсрочка от уплаты госпошлины.

Следовательно, госпошлина в сумме 4500 руб. 00 коп. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета на основании ст. 141 ч. 7 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 49, 138-142, 150 ч. 2, 151, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

              1. Мировое соглашение, заключенное между истцом индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) и ответчиком ООО "Эра - К" (ИНН <***>, ОГРН <***>) утвердить на следующих условиях:

7)Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст. ст. 49, 138 АПК РФ, а также с учетом ст. 140 АПК РФ для целей устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной обращения в Арбитражный суд Белгородской области с иском ИП ФИО1 к ООО «Эра-К» о взыскании (с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ) 3 045 000 руб. – суммы штрафа за просрочку исполнения обязательства за период с 15.07.2016 г. по 11.10.2016 г. за 87 дней; 461 580 руб. – суммы убытков, которые возникли в результате ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств; 68 526 руб. – расходов по уплате налога за бесхозный земельный участок за 10 лет; 50 000 руб. – расходов по оплате работ по  внесению изменений в проект; 20 000 руб. – расходов на оплату проекта усиления, выполненного строительной организацией, а всего 3 645 106 руб.

8)По настоящему Мировому соглашению ООО «Эра-К» обязуется уплатить ИП ФИО1 часть его требований в размере 300 000  (Триста тысяч) рублей 00 копеек в течение 2 (Двух) календарных дней с момента утверждения судом настоящего Мирового соглашения.

9)По настоящему Мировому соглашению ИП ФИО1 отказывается от своих материально-правовых требований к ООО «Эра-К», составляющих предмет вышеуказанного иска, в полном объеме.

10)ИП ФИО1 и ООО «Эра-К» признают, что в силу утверждения настоящего мирового соглашения не имеют претензий друг к другу по исполнению условий, прямо или косвенно связанных с Договором подряда от 15.06.2016 г. на дату утверждения настоящего мирового соглашения, в том числе в отношении всех возможных штрафных санкций и возможных убытков ИП ФИО1 и ООО «Эра-К» за любой период.

11)Государственная пошлина исходя из суммы требований в размере 300 000 руб. 00 коп. составляет 9 000 руб. 00 коп. В связи с отсрочкой оплаты государственной пошлины ИП ФИО1 возврат из бюджета в размере 50 процентов не производиться, а 50 процентов государственной пошлины (4 500 руб.) оплачивает в бюджет ООО «Эра-К».

12)Судебные расходы, расходы по оплате услуг адвокатов и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом № А08-1692/2018 сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

            2. Мировое соглашение составлено добровольно и без принуждения, вступает в силу с момента его утверждения Арбитражным судом Белгородской области и действует до момента исполнения сторонами обязательств.

            3. Взыскать с ответчика  ООО "Эра - К" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 4500 руб. 00 коп.

4. Исполнительный лист выдать после вступления определения в законную силу.

5. Производство по делу № А08-1692/2018 прекратить.

            6. Разъяснить сторонам, что согласно ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

7. Исполнительный лист выдать в случае неисполнения ответчиком в добровольном порядке мирового соглашения и настоящего определения. 

8. Определение может быть обжаловано в кассационную инстанцию   в установленном законом порядке.