Определение № А10-6444/15 от 16.12.2015 АС Республики Бурятия

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о завершении подготовки дела к судебному разбирательству и
назначении судебного заседания

г. Улан-Удэ  16 декабря 2015 года Дело № А10-6444/2015 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Салимзяновой Л. Ф.,  рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску Министерства  строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия  (ОГРН <***>, ИНН <***>, 670001, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Камстром Плюс» (ОГРН  <***>, ИНН <***>, адрес: 670023, ул. Гурульбинская, д.12 А, г. Улан-Удэ,  Республика Бурятия) о взыскании 653 065 руб. 46 коп.- пени, 

при участии в заседании

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 22.12.2014 № 035-000301-2;  от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 06.11.2015 б/н, 

установил:

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью «Камстром Плюс» о взыскании 653 065 руб. 46 коп.- пени. 

В обосновании заявленных требований истцом указано, что ответчиком допущена  просрочка по выполнению обязательств по государственному контракту от 17.07.2014 №  0102200001614001793 на поставку 66 жилых помещений в с. Иволгинск Иволгинского  района Республики Бурятия для формирования специализированного жилищного фонда для  детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа. 

Истцом указано, что в нарушение пункта 3.2 государственного контракта, которым  установлен срок приема-передачи жилых помещений до 01.12.2014, фактически прием- передача жилых помещений состоялась 18.12.2014. 

Истцом на основании пунктом 8.3 и 8.4 контракта, а так же в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 начислены пени за просрочку  исполнения обязательств. 

Истцом указано, что на его требование оплатить пени ответчик направил отказ от  11.06.2015, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском. 

В качестве правового обоснования истец сослался на статью 309 Гражданского  кодекса Российской Федерации.  

Истец в предварительном судебном заседании поддержала исковые требования в  полном объеме. 

Ответчик в предварительном судебном заседании исковые требования не признал,  представил возражения по иску, копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, писем  от 20.11.2015 № 63, от 01.12.2014 № 187, пояснения дал согласно представленным  документам. Ответчик указал, что им обязательства по государственному контракту  исполнены в срок. Жилые помещения , как объект права , были созданы и подготовлены к  передаче до 01.12.2014г, что подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию  от 12.11.2014 и письмом от 01.12.2014. В указанный срок ответчик уведомил Минстрой РБ  о готовности помещений к передаче для осуществления приемки по актам приема- передачи. Со ссылкой на статью 45 Гражданского кодекса РФ , пункты 3.1., 4.1.5.  государственного контракта ответчик указал, что обязанность продавца передать товар  покупателю считается исполненной 01.12.2014г. 

 Все поступившие документы приобщены судом к материалам дела.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд считает  возможным назначить дело к судебному разбирательству. 

Истцу представить в материалы дела приказ о создании комиссии по приемке объекта,  контраргументы по доводам ответчика (при наличии). 

Руководствуясь статьями 136, 137, 184 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Тел. помощника судьи - 8 (301-2) 286519, секретаря судебного заседания - 8 (301-2)  286518, канцелярии суда - 8 (301-2) 286502, факс - <***>. 

С информацией о движении дела стороны могут ознакомиться на официальном  сайте Арбитражного суда Республики Бурятия: http://buryatia.arbitr.ru. 

Отзывы, дополнения, документы, ходатайства могут быть направлены в арбитражный  суд в письменной форме на бумажных носителях или в электронной форме через систему  «Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru. 

При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового  соглашения производство по делу прекращается, истцу возвращается из федерального  бюджета половина уплаченной им государственной пошлины (за исключением случаев, если  мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда),  мировое соглашение исполняется в порядке, установленном статьей 142 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судья Л.Ф.Салимзянова