Гражданский кодекс часть 1

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Алекс» (далее – ответчик) о взыскании неустойки по договору подряда на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в размере 50 000 руб.

Определением суда от 06.08.2019 исковое заявление принято судом к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Через канцелярию суда 20.08.2019 от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в котором просил суд взыскать с ответчика неустойку по договору № 90/РТС от 23.04.2018 в размере 50 000 руб., неустойку по договору № 105/РТС от 06.07.2018 в размере 60 000 руб.

Определением суда от 27.08.2019 удовлетворено ходатайство истца, приняты к рассмотрению уточненные исковые требования.

Определением от 07.10.2019 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Определением суда от 25.11.2019 исковые требования о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Алекс» неустойки по договору № 105/РТС от 06.07.2018 в размере 60 000 руб. выделены в отдельное производство. Делу присвоить номер А14- 21249/2019. В рамках дела № А14-11067/2019 оставлены требования о взыскании с ответчика неустойки по договору № 90/РТС от 23.04.2018 в размере 50 000 руб.

В судебном заседании 05.02.2020 истец поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении, представил служебную записку от 05.02.2020, которая приобщена к материалам дела, заявил ходатайство об истребовании у ответчика уведомления о начале производства работ, уведомления, направленные в Фонд и организацию, осуществляющую строительный контроль, а так же сведения об их получении данными организациями; информацию (отчеты) о ходе и состоянии выполнения работ с приложением фотоснимков, направленную в Фонд, а так же сведения об их получении Фондом; договор на оказание услуг по вывозу строительного мусора со специализированной организацией либо документы (гарантийное письмо о самостоятельном вывозе строительного мусора), подтверждающие сдачу строительного мусора специализированной организации в соответствии с графиком производства работ, а так же сведения об их получении Фондом; журналы формы КС-6; акты скрытых работ, сведения об уведомлении Фонда о производстве данных работ, а так же сведения об их получении Фондом; копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество применяемых материалов и устанавливаемого оборудования, сведения о направлении их Фонду, а так же сведения об их получении Фондом.

Ответчик в отзыве на иск и в судебном заседании требования не признал, сославшись на то, что ООО «Алекс» не допускало нарушений условий договора; заявил ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения, сославшись на то, что иск подписан неуполномоченным лицом.

На основании ст. 66, 159 АПК РФ, с учетом мнения ответчика, судом ходатайство истца об истребовании доказательств оставлено без удовлетворения, поскольку ООО

«Алекс» является стороной по делу, и может представить необходимые документы по запросу суда.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения сторон, оценив представленные по делу доказательства, учитывая необходимость предоставления дополнительных доказательств, суд считает невозможным рассмотреть дело в данном судебном заседании, в связи с чем рассмотрение дела следует отложить.

Руководствуясь 158, 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отложить судебное разбирательство на 16 марта 2020 года на 15 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 77, каб. № 707 (тел. 259- 79-12).

Предложить лицам, участвующим в деле, представить:

истцу: уточнить заявленные требования или представить дополнительные доказательства обоснованности размера требований; пояснения в отношении наличия (отсутствия) полномочий у лица, подписавшего исковое заявление;

ответчику – письменный отзыв на исковое заявление (возражение документально и нормативно обосновать), уведомления о начале производства работ, уведомления, направленные в Фонд и организацию, осуществляющую строительный контроль, а так же сведения об их получении данными организациями; информацию (отчеты) о ходе и состоянии выполнения работ с приложением фотоснимков, направленную в Фонд, а так же сведения об их получении Фондом; договор на оказание услуг по вывозу строительного мусора со специализированной организацией либо документы (гарантийное письмо о самостоятельном вывозе строительного мусора), подтверждающие сдачу строительного мусора специализированной организации в соответствии с графиком производства работ, а так же сведения об их получении Фондом; журналы формы КС-6; акты скрытых работ, сведения об уведомлении Фонда о производстве данных работ, а так же сведения об их получении Фондом; копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество применяемых материалов и устанавливаемого оборудования, сведения о направлении их Фонду, а так же сведения об их получении Фондом.

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей с надлежащим образом оформленными полномочиями и документом, удостоверяющим личность.

Сторонам предлагается рассмотреть возможность урегулирования спора путем заключения мирового соглашения в порядке, предусмотренном статьями 138-142 АПК РФ.

Информация о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, а также о времени и месте рассмотрения дела, размещена на сайте Арбитражного суда Воронежской области (http://www.voronej.arbitr.ru) и в информационном киоске, установленном в вестибюле на 1 этаже здания Арбитражного суда Воронежской области.

Судья И.В. Кострюкова