Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковым требованиям общества с ограниченной ответственностью «ГазСпецСтрой», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СтройАльянс», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договоров строительного подряда № 02/07/20-м от 07.07.2020, № 01/07/20-м от 07.07.2020

встречным исковым требованиям о взыскании неустойки по договорам подряда № 01/07/20-М от 07.07.2020 и № 02/07/20-М от 07.07.2020

при участии:
от ООО «ГазСпецСтрой»: ФИО1 – адвокат, доверенность от 01.11.2022;

от ООО «СтройАльянс»: ФИО2 – представитель, доверенность от 29.03.2023, диплом, паспорт,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ГазСпецСтрой»(далее - подрядчик) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СтройАльянс»(далее - заказчик) о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора строительного подряда № 02/07/20-м от 07.07.2020.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Общество с ограниченной ответственностью «Макс Моторс»(проектировщик); Общество с ограниченной ответственностью «Агростройподряд»(генеральный подрядчик); Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комплекс «Воронежский»(конечный заказчик).

На рассмотрении Арбитражного суда Воронежской области находились дела:

А14-22246/2022 по исковому заявлению подрядчика о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора строительного подряда № 01/07/20-м от 07.07.2020

А14-6576/2023 по исковому заявлению заказчика о взыскании неустойки по договору подряда № 01/07/20-М от 07.07.2020 и № 02/07/20-М от 07.07.2020.

Производство по делам А14-6576/2023, А14-22246/2022, А14-22245/2022 было объединено для совместного рассмотрения.

В судебное заседание не явились третьи лица, которые извещены о времени и месте судебного заседания в установленном законом порядке. На основании статей 123, 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие третьих лиц.

ООО «ГазСпецСтрой» пояснило, что заявленные им исковые требования связаны с взыскиваемыми с него санкциями и сами по себе правового значения для дальнейшего исполнения договоров с ООО «СтройАльянс» не имеют, представило документы в подтверждение передачи актов КС-2, КС-3, исполнительной и иной сопровождающей работы документации, договор подряда от 24.02.2022 с дополнительными соглашениями с ООО «Агростройподряд».

ООО «СтройАльянс» пояснило, что дело А14-13728/2022 о взыскании с ООО «СтройАльянс» в пользу ООО «ГазСпецСтрой» 5 110 466, 76 руб. задолженности по договору 01/07/20-м от 07.07.2020 находится в арбитражном суде кассационной инстанции, представило договор подряда с ООО «Агростройподряд» с приложениями и соглашением о его расторжении от 28.03.2022, письма в адрес ООО «ГазСпецСтрой» и ООО «Агростройподряд», подписанные акты КС-2, КС-3

На основании статей 6, 159 АПК РФ суд приобщил представленные сторонами документы.

Руководствуясь статьями 158, 159, 184, 188 АПК РФ суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отложить судебное разбирательство по делу на 10 час. 00 мин. 06.09.2023, которое состоится в помещении Арбитражного суда Воронежской области по адресу: <...>, каб. 402 (судья Семенов Г.В.).

Сторонам направить привлеченным лицам документы, которые у последних отсутствуют, доводы с учетом представленных документов и фактического предмета спора(финансовые санкции).

Третьим лицам: отзывы по известным обстоятельствам спора; сведения о проектно-сметной документации(количество редакций), о наличии исполнительной документации по объектам.

Судья Г.В. Семенов