Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Урбанаевой Ю.Г., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью охранное агентство «РАДИО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Закрытому акционерному обществу «СИБИРЬЭНЕРГОТРЕЙД» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 1 457 573 руб. 04 коп.

и по встречному исковому заявлению Закрытого акционерного общества «СИБИРЬЭНЕРГОТРЕЙД» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью охранное агентство «РАДИО- ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 2 080 841 руб.09 коп.
при участии:

от истца – ФИО1 по доверенности от 14.07.2015, паспорт; от ответчика – ФИО2 по доверенности № 25 от 17.07.2015, паспорт;

установил:

ООО «РТК-Системы» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к ЗАО «СибирьЭнергоТрейд» о взыскании задолженности по договору подряда № 65-2014 от 01.06.2014 года в размере 1 420 844,22 руб., неустойки в сумме 36 728,82 руб., а также расходов на оплату услуг представителя в сумме 40 000 руб.

ЗАО «СибирьЭнергоТрейд» обратилось в арбитражный суд со встречным исковым заявлением к ООО «РТК-Системы» о взыскании неустойки по договору подряда № 65-2014 от 01.06.2014 года в сумме 2 080 841,09 руб.; прекращении в порядке статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации требований по первоначальному исковому заявлению ООО «РТК-Системы» и встречных исковых требований ЗАО «СибирьЭнергоТрейд» путем зачета; взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за неисполнение обязательств в случае неисполнения судебного решения в размере средней ставки банковского процента по вкладам юридического лица по Сибирскому федеральному округу, опубликованной Банком России, с момента вступления судебного акта в законную силу и до его фактического исполнения.

К судебному заседанию от ЗАО «СибирьЭнергоТрейд» во исполнение определения суда поступили дополнительные документы (должностная инструкция заместителя директора по капитальному строительству ЗАО ««СИБИРЬЭНЕРГОТРЕЙД», а также возражения к отзыву на встречное исковое заявление, которые приобщены судом к материалам дела.

Заслушав истца и ответчика, исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к выводу, что дело не может мыть рассмотрено по существу в данном судебном заседании, рассмотрение дела необходимо отложить для представления сторонами дополнительных документов.

В силу части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Основной целью судопроизводства является принятие законного и обоснованного решения по делу, основанного на всестороннем и полном изучении представленных сторонами доказательств по делу, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении дел.

Таким образом, суд считает необходимым судебное разбирательство отложить на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для представления дополнительных документов.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить рассмотрение дела в судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 14 час. 30 мин. «22» октября 2015 года в помещении суда по адресу: 664011, <...>, кабинет № 408, телефон секретаря <***>, факс 261- 761, адрес сайта суда: www.irkutsk.arbitr.ru. или a19.enihochina@arbitr.ru. (по которым лица, участвующие в деле, могут получить информацию о рассматриваемом деле, на основании пункта 1 части 2 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

ООО «РТК-Системы» - уточнить исковые требования (проверить сумму долга по актам выполненных работ) с учетом предусмотренного договором гарантийного обеспечения; представить доказательства приостановления работ на объекте в связи с невозможностью их выполнения в установленный срок и предупреждения заказчика; расчет стоимости неисполненных в срок работ по каждому этапу.

ЗАО «СибирьЭнергоТрейд» – уточнить расчет неустойки с учетом дат окончания выполненных отдельных этапов работ; представить доверенность № 5 от 01.01.2015 года на ФИО3 (лицо, подписавшего акт сверки).

Лицам, участвующим в деле заблаговременно, до даты судебного заседания представить затребованные судом документы.

Установить срок для представления документов – 20.10.2015 года.

Документы могут быть представлены в арбитражный суд посредством факсимильной связи (факс: <***>), электронной почты, форма заполнения которой размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://my.arbitr.ru), а также через канцелярию суда.

Судья Ю.В. Липатова