Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Федерального казенного учреждения «Отдел капитального строительства Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области», г. Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «СТРОЙ – ИНВЕСТ», г. Новосибирск (ОГРН <***>, ИНН <***>)

об обязании выполнить работы и устранить недостатки, взыскании пени и штрафа
при участии:

от истца – ФИО1, начальник, приказ, служебное удостоверение; ФИО2, доверенность от 16.10.2017года, паспорт; ФИО3, доверенность от 20.07.2017года, паспорт; ФИО4, доверенность от 29.08.2017года, паспорт;

от ответчика - ФИО5, доверенность от 25.08.2017года, паспорт; ФИО6, доверенность от 05.07.2017года, паспорт,

у с т а н о в и л:

Федеральное казенное учреждение «Отдел капитального строительства Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области»,

г. Кемерово (истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Строй-Инвест»,

г. Новосибирск (ответчик) о взыскании 632 710 руб. 22 коп. неустойки, 775 510 руб. 43 коп. штрафа и обязании ответчика выполнить работы, предусмотренные государственным контрактом № 8 от 13.09.2016года и предоставить истцу соответствующие документы.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 13.06.2017 года иск принят к производству, предварительное судебное заседание по делу назначено на 20.07.2017года.

Определением от 20.07.2017года подготовка дела к судебному разбирательству завершена, дело назначено к судебному разбирательству в судебном заседании в арбитражном суде первой инстанции на 27.07.2017года, которое впоследствии было отложено на 14.09.2017года.

От истца в материалы дела поступило заявление об уточнении исковых требований, на основании которого истец просит обязать ответчика выполнить работы, предусмотренные государственным контрактом № 8 от 13.09.2016года, устранить недостатки в выполненных работах, обязать ответчика в срок до 10.10.2017года предоставить истцу акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, КС- 14) и акт о разборке временных зданий, сооружений ( № КС-9), а также взыскать с ответчика пени в сумме 786335 руб. 71 коп. за период с 21.12.2016года по 13.09.2017года. Уточнение исковых требований в части взыскания пени в сумме 786 335 руб. 71 коп. за период с 21.12.2016года по 13.09.2017года судом принято.

Определением от 14.09.2017года судебное разбирательство по делу отложено на 04.10.2017 года.

Протокольным определением от 04.10.2017года судебное разбирательство отложено на 18.10.2017года, которое по ходатайству ответчика было отложено в порядке ч.2 ст. 158 АПК РФ на 01.11.2017года.

В судебном заседании 01.11.2017 года представители истца обратились с заявлением об уточнении исковых требований, на основании которого истец просит:

- обязать ответчика в срок до 07.11.2017года устранить недостатки по выполненным работам по объекту «Исправительная колония № 35 (г. Мариинск, Кемеровская область), строительство общежития на 200 мест», а именно, привести в рабочее состояние подъемную платформу для МГН с вертикальным перемещением БК 450, (2шт) (требуется переустановить порог 1 шт. на крыльце, так как платформа цепляет порог, требуется отрегулировать двери на выходах на крыльцо); представить уведомление

о вводе в эксплуатацию подъемной платформы для МГН с вертикальным перемещением БК 450 (2шт);

- обязать ответчика в срок до 07.11.2017г. вернуть проектно-сметную документацию Государственному заказчику в соответствии с п.5.4.38 Государственного контракта (том 6, 8) (Приложение № 1).;

- обязать ответчика в срок до 07.11.2017г. предоставить акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11 (подписанная Истцом и Ответчиком надлежащим образом) и № КС-14 (подписанная Истцом и Ответчиком надлежащим образом);

- обязать ответчика в срок до 07.11.2017г. предоставить Акт выполненных работ по благоустройству, озеленению, восстановлению дорог (форма № КС-2 (подписанная Истцом и Ответчиком надлежащим образом));

- взыскать с ответчика неустойку в виде штрафа в сумме: 775 510,43 руб. , в связи с неисполнением п.1.4. Государственного контракта, а именно не предоставление Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11, КС-14 (подписанная Истцом и Ответчиком надлежащим образом));

- взыскать неустойку в виде пени в сумме: 786 335,71 руб.;

- обязать ответчика в срок до 07.11.2017г. предоставить счета-фактуры на установленное оборудование по разделам: «Сети связи», «Силовое электрооборудование».

Уточнение судом принято в порядке ст. 49 АПК РФ.

Определением от 01.11.2017 года судебное разбирательство по делу отложено на 22.11.2017 года.

Протокольным определением от 22.11.2017года судебное разбирательство по делу отложено на 01.12.2017года, в котором судом в порядке ст. 163 АПК РФ был объявлен перерыв до 04.12.2017 года.

В судебном заседании 04.12.2017 года представитель истца обратился с заявлением об уточнении исковых требований на основании которого просит обязать ответчика в срок до 07.12.2017года выполнить работы по монтажу автоматических пожарных насосных установок – 2 шт. (АНПУ2 АЦМСН 4010-03-1 шт., АНПУ 2 АЦМССН 4015-021 шт.) на объекте «Исправительная колония № 35» (г. Мариинск, Кемеровская область) строительство общежития на 200 мест». Первоначально заявленные исковые требования (в редакции уточнений, принятых судом) поддержал.

Уточнение судом принято в порядке ст. 49 АПК РФ.

Также, представитель истца обратился с ходатайством о назначении по делу экспертизы в целях определения объема и качества выполненных обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «СТРОЙ – ИНВЕСТ» работ по строительству объекта «Исправительная колония № 35 ( г. Мариинск, Кемеровская область), строительство общежития на 200 мест, г. Мариинск, Кемеровская область, расположенного по адресу 652154, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Макаренко, 7, принадлежащем на праве постоянного ( бессрочного) пользования ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Кемеровской области .

В судебном заседании 04.12.2017года судом в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 08.12.2017 года, которое на основании протокольного определения от 08.12.2017года, впоследствии было отложено в порядке ч.5 ст. 158 АПК РФ на 14.12.2017 года в связи с необходимостью внесения истцом на депозитный счет суда сумму в обеспечение оплаты услуг эксперта.

В судебном заседании 14.12.2017года представители истца поддержали ходатайство о назначении по делу экспертизы, представили документы для передачи в распоряжение экспертов для проведения экспертизы, в случае ее назначения судом и доказательства внесения на депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области суммы в качестве обеспечения оплаты услуг экспертов.

Представители ответчика возражали против назначения экспертизы по делу.

Исковые требования мотивированы невыполнением ответчиком работ и наличием недостатков в выполненных ответчиком работах, как подрядчиком, по государственному контракту № 8 генерального подряда на строительство объекта от 13.09.2016года, предметом которого являлось строительство объекта «Исправительная колония № 35

(г. Мариинск, Кемеровская область), строительство общежития на 200 мест, г. Мариинск, Кемеровская область».

Ответчик, возражая по существу заявленных истцом исковых требований указывает, что работы по контракту выполнены в соответствии с условиями контракта (проектной документации) и надлежащего качества.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав обстоятельства спора, доводы, изложенные истцом в обоснование ходатайства о назначении экспертизы, суд счел ходатайство истца о назначении экспертизы обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Между сторонами имеет место спор относительно объема и качества выполненных обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «СТРОЙ – ИНВЕСТ» работ по строительству объекта «Исправительная колония № 35

(г. Мариинск, Кемеровская область), строительство общежития на 200 мест, г. Мариинск, Кемеровская область, расположенного по адресу 652154, Кемеровская область,

<...>, принадлежащем на праве постоянного (бессрочного) пользования ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Кемеровской области.

Ознакомившись с представленными экспертными организациями в материалы настоящего дела ответами на запросы суда о возможности проведения требуемой экспертизы, с учетом мнению представителей сторон относительно выбора экспертной организации, суд полагает возможным, при отсутствии заявлений об отводе экспертам Государственного автономного учреждения Кемеровской области «Научно- Практический центр по ценообразованию в строительстве», поручить проведение экспертизы экспертам Государственного автономного учреждения Кемеровской области «Научно- практический центр по ценообразованию в строительстве» ФИО7 (начальнику производственно – технического отдела) , ФИО8 - заместителю начальника производственно - технического отдела (одному или нескольким) ( 650000, <...>)

Срок проведения экспертизы устанавливается судом не позднее 02 февраля 2017 года.

Суд определяет перечень вопрос, подлежащих постановке перед экспертом, с учетом вопросов, подлежащих фактическому выяснению по делу.

Производство по делу подлежит приостановлению (ст. 144 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 82, 144, 184, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

Мариинск, Кемеровская область), строительство общежития на 200 мест, г. Мариинск, Кемеровская область, расположенного по адресу 652154, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Макаренко, 7, принадлежащем на праве постоянного ( бессрочного) пользования ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Кемеровской области .

№ 35 ( г. Мариинск, Кемеровская область) , строительство общежития на 200 мест»? Какова сметная стоимость указанных работ?

- копию искового заявления ФКУ ОКС ГУФСИН России по Кемеровской области от 22.05.2017года;

- копии претензий ФКУ ОКС ГУФСИН России по Кемеровской области от 29 марта 2017года № 43/ТО/8/1-22; от 17 марта 2017года № 43/ТО/8/1-20; от 14.04.2017года № 43/ТО/8/1-35, от 07.10.2016года № 43/ТО/8/1-475 с копиями почтовых квитанций и описи вложения в письма; от 06.09.2017года № 43/ТО/8/1-167

- копию гарантийного письма ООО СК «СТРОЙ – ИНВЕСТ» исх. № 166/2 от 21.12.2016года;

- копию Государственного контракта № 8 генерального подряда на строительство объекта от 13.09.2016года со всеми приложениями к нему;

- копию дополнительного соглашения № 1 от 20.12.2016года к Государственному контракту генерального подряда на строительство объекта от 13.09.2016года № 8 ;

- копии протокола совещания при начальнике ГУФСИН от 09.02.2017года № 43/ТО/8/1-49;

- копию протокола совещания при начальнике ГУФСИН от 19 апреля 2017года № 8- 1-2 с сопроводительным письмом от 20.04.2017года № 43/ТО/8/1-42;

- копию заявления об уточнении исковых требований ФКУ ОКС ГУФСИН России по Кемеровской области от 13.09.2017года исх. № 43/ТО/8/1-172 с расчетом пени к исковому заявлению по делу № А27-10383/2017 по состоянию на 13.09.2017года;

- копию акта осмотра от 31 августа 2017года;

- копию письма ФКУ ОКС ГУФСИН России по Кемеровской области от 29 августа 2017года № 43/ТО/8/1-158; копия акта от 04.09.2017года;

- копии локальных сметных расчетов № 07-02; № 02-01-01; № 02-01-05; 02-01-04; № 02-01-02; № 02-01-06; № 04-01; № 06-01; № 06-02; № 02-01-01; № 02-01-11 ; № 02-01-11; № 02-01-11; № 02-01-01; локальные сметные расчеты стоимости строительства «Исправительная колония № 35 (г. Мариинск, Кемеровская область ), строительство общежития на 200 мест» (1 часть) и (2 часть)

- копии актов о приемке выполненных работ формы КС-2 № 57 от 23.12.2016года; № 38 от 15.12.2016года; № 19 от 09.11.2016года; № 39 от 15.12.2016года; № 48 от 20.12.2016года; № 36 от 02.12.2016года; № 31 от 02.12.2016года; № 44 от 15.12.2016года; № 16 от 24.10.2016года; № 28 от 09.11.2016года; № 2 от 19.09.2016года; № 49 от 20.12.2016года; № 30 от 02.12.2016года; № 47 от 20.12.2016года; № 56 от 23.12.2016года; № 57 от 23.12.2016года; № 60 от 20.12.2016года, копия справки КС -3 № 15 от 20.12.2016года; КС_3 № 9 от 02.12.2106года

- копию накладной от 13.07.2016года по передаче рабочей документации по объекту капитального строительства «Исправительная колония № 35 ( г. Мариинск, Кемеровская область), строительство общежития на 200 мест»

- копию отзыва на исковое заявление;

- копию письма Администрации Мариинского Муниципального района от 27.09.2017года исх. № 01-26/4225 с копией разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2016года № 42- RU 507000-016-2016;

- копию акта осмотра от 22 сентября 2017года;
- копию акта о неявке от 22.09.2017года;

- копию письма ФКУ ОКС ГУФСИН России по Кемеровской области от 15.09.2017года исх. № исх-43/ТО/8/1-176 с квитанцией о направлении;

- копию заявления ФКУ ОКС ГУФСИН России по Кемеровской области об уточнении исковых требований от 01.11.2017года исх. № 43/ТО/8/1-232;

- копию протокола заседания рабочей группы при начальнике учреждения от 31.10.2017года № 1;

-копию акта № 2 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 20.12.2016года формы № КС-14;

- копию акта № 1 приемки законченного строительством объекта от 20. 12.2016года формы КС-11;

- копию заявления об уточнении исковых требований от 04.12.2017года № 43/ТО/8/1-265 ФКУ ОКС ГУФСИН России по Кемеровской области;

- копию отзыва ООО СК «СТРОЙ – ИНВЕСТ» на уточненные исковые требования;

- копию акта о приемке выполненных работ № 36 от 02.12.2016года № 36 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 9 от 02.12.2016года;

- Рабочую документацию «Исправительная колония № 35 (г. Мариинск, Кемеровская область) Строительство общежития на 200 мест», раздел «Водоснабжение и канализация» 433/П-15-1-ВК Том5;

- Рабочую документацию «Исправительная колония № 35 ( г. Мариинск, Кемеровская область) Строительство общежития на 200 мест» Рабочая документация «Технологические решения» 433/П-15-1-ТХ Том 11;

- Рабочую документацию «Исправительная колония № 35 ( г. Мариинск, Кемеровская область) Строительство общежития на 200 мест» «Архитектурно – строительные решения» 433/П-15-1-АС Том 2;

- подекадный график производства работ по объекту «Исправительная колония № 35 ( г. Мариинск, Кемеровская область) , строительство общежития на 200 мест» ;

- копию локального сметного расчета № 02-01-02;

- копии листов рабочей документации ) проектной документации) на строительство объекта «Исправительная колония № 35 ( г. Мариинск, Кемеровская область) , строительство общежития на 200 мест , г. Мариинск, Кемеровская область»;

- реестр не выполненных или выполненных ненадлежащим образом работ, представленный ФКУ ОКС ГУФСИН России по Кемеровской области; копии реестров

не выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СТРОЙ - Инвест» работ на объекте;

- копию отзыва на исковое заявление

- копию приказа ГУФСИН России по Кемеровской области от 20 мая 2016года исх. № 517 «О создании приемочной комиссии для приемки законченных строительством объекта»

- фотоматериалы
- копию сертификата соответствия № РОСС RU.АВ51.H03077 от 27.07.2017года

- Федеральное казенное учреждение «Отдел капитального строительства Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Кемеровской области» по адресу: 650000, <...>

- общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СТРОЙ – ИНВЕСТ» по адресу: 630007, <...>;

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей при проведении экспертом осмотра объекта.

Федеральному казенному учреждению «Отдел капитального строительства Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области» обеспечить доступ экспертов к объекту исследования, не изменяя состояние указанного объекта.

10) Определить предварительный размер вознаграждения экспертов за производство экспертизы в размере 35 000 руб.

Заседание состоится в помещении суда по адресу: 650099, <...>, каб. № 128, телефон помощника судьи: 8 (3842) 58-34-01; факс суда: <***>, адрес официального сайта суда в сети Интернет: www.kemerovo.arbitr.ru. Адрес электронной почты Арбитражного суда Кемеровской области info@kemerovo.arbitr.ru.

Сторонам ознакомиться с заключением эксперта до даты судебного заседания.

Судья О. С. Андуганова