Определение № А29-26/16 от 19.12.2016 АС Республики Коми

224/2016-104942(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ул. Орджоникидзе, д. 49а, г. Сыктывкар, 167982

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении судебного разбирательства 

г. Сыктывкар

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Вахричева Е.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Тренькиной Т.В. 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело

по иску муниципального бюджетного учреждения «Управление  капитального строительства» администрации муниципального образования  городского округа «Усинск» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Реновация»  (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 

о взыскании аванса, пени, штрафа,

установил: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального  строительства» администрации муниципального образования городского  округа «Усинск» (далее – истец, МБУ «УКС» АМО ГО «Усинск»)  обратилось в Арбитражный суд Республики Коми к обществу с  ограниченной ответственностью «Реновация» (далее – ответчик,  ООО «Реновация») с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о  взыскании 1 873 064 руб. 14 коп. авансового платежа, перечисленного по  договору № 017300022014000370-042820-01 от 24.12.2014, 245 828 руб. 13  коп. пени, а также 312 177 руб. 35 коп. штрафа. 

Исковое заявление принято к производству судьи Марковой О.В.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 15.06.2016 по  делу № А29-26/2016 судебное разбирательство отложено. 

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 12.07.2016 по  делу произведена замена судьи Марковой О.В., в связи выходом судьи в  отставку. 

Дело № А29-26/2016 распределено на рассмотрение судье  Вахричеву Е.Н. 

Определением от 07.11.2016 рассмотрение дела в предварительном  судебном заседании отложено на 12.12.2016. 

В предварительном судебном заседании, назначенном на 12.12.2016,  объявлялись перерывы до 15.12.2016 и до 19.12.2016, информация о  котором была вывешена на стенде арбитражного суда для всеобщего  обозрения и размещена на сайте Арбитражного суда Республики Коми. По  окончании перерыва судебное заседание продолжено. 

От сторон ко дню судебного заседания поступили ходатайства,  согласно которых стороны в связи с тяжелым финансовым положением не  могут направить своих представителей для участия в судебном заседании. 

Изучив материалы дела, суд признает дело подготовленным и считает  возможным назначить его к судебному разбирательству. 

Руководствуясь статьей 136, частями 1, 2 и 3 статьи 137, статьями 184- 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании  арбитражного суда первой инстанции на 

23 января 2017 года 10 час. 30 мин.

в помещении суда по адресу: <...>,  каб. 313. 

Не позднее, чем за три дня до судебного заседания, сторонам   предлагается представить: 

Истцу: нормативно – правовое обоснование предъявления неустойки за  просрочку выполнения работ, при тех обстоятельствах, что разрешение на  строительство получено только в мае 2015; документально подтвердить  стоимость каждого этапа работ.  

Ответчику: иные документы в обоснование заявленных возражений  (при наличии). 

Информация о движении дела, а также тексты судебных актов могут  быть получены через официальный источник, - «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru/. По интересующим вопросам лица, участвующие в  деле, могут обращаться к помощнику судьи или секретарю по тел. <***>. Сервис подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru. 

При направлении документов необходимо указывать номер дела.  Судья Е.Н. Вахричев