Арбитражный суд Республики Коми

167982, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 49-А

(http://komi.arbitr.ru)

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

о назначении дела к судебному разбирательству

г. Сыктывкар                                                              

«06» ноября 2009 г.                                                           Дело №  А29-9472/2009

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Токарева С.Д.         

при ведении протокола предварительного судебного заседания судьей Токаревым С.Д.

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску: общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АйСиТи», г. Москва к ответчику: УКС МО ГО «Сыктывкар», г. Сыктывкар

о взыскании задолженности в сумме 6 225 556,04 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 214 513,58 руб.

при участии в предварительном судебном заседании:

от истца: представители Максаков Р.М. по доверенности, Бурцев Е.А. по доверенности

от ответчика: представитель Кокорин С.Л. по доверенности

установил:

    ООО УК «АйСиТи» обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с иском к УКС МО ГО «Сыктывкар», в котором просило обязать ответчика заключить соглашение о продлении сроков окончания строительства, установить срок окончания строительства август 2010 года, взыскать с ответчика задолженность в сумме 6 225 556,04 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 214 513,58 руб.

    Определением Арбитражного суда Республики Коми от 17.09.2009 исковое заявление ООО УК «АйСиТи» принято, возбуждено производство по делу,  предварительное судебное заседание назначено на 06.11.2009.

         Представители истца в предварительном судебном заседании настаивает на иске, указывает на наличие долга за выполненные работы с учетом удержания 30 % аванса, в сумме 6 225 556,04 руб., просит обязать ответчика подписать дополнительное соглашение к договору по причине нарушения срока оплаты.

         Представитель ответчика с исковыми требованиями не согласен, считает, что ответчиком оплачены работы в  полном объеме на сумму 32 712 555,85 руб. по актам выполненных работ; в предварительном судебном заседании представитель пояснил, что УКСом МО ГО «Сыктывкар» в адрес истца неоднократно направлялись письма и претензии по поводу ненадлежащего исполнения подрядчиком условий договора подряда от 04.02.2009 № 05-05/П, в адрес истца также было направлено уведомление о расторжении договора подряда в одностороннем порядке.

Арбитражный суд Республики Коми признает дело подготовленным и  считает возможным назначить дело к судебному разбирательству.

Руководствуясь статьями 136, частями 1,2,3 статьи 137, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на  «25» ноября 2009 года  на              15 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: <...> этаж, кабинет  № 404.

2. За три дня до судебного заседания предлагается представить:

Истцу: счета-фактуры, направленные для оплаты ответчику и доказательства их направления в адрес ответчика;

Ответчику: платежные поручения на оплату аванса и выполненные работы по договору; мотивированный отказ от подписания дополнительного соглашения к договору и доказательства направления его истцу; уведомление о расторжении договора, направленное в адрес истца; счета-фактуры, полученные от истца для оплаты выполненных работ.

Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Республики Коми в сети Интернет по веб-адресу: http://komi.arbitr.ru.

Факс: <***>, адрес электронной почты: info@komi.arbitr.ru.

Явка сторон в судебное заседание обязательна.

Судья Арбитражного суда

Республики Коми                                                                                ФИО1