Определение № А31-10046/18 от 11.04.2019 АС Костромского области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2
http://kostroma.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А31-10046/2018

г. Кострома 11 апреля 2019 года 

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Котина Алексея  Юрьевича, при ведении протокола судебного заседания секретарем Белокуровой Е.А.,  рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  «Современные Системы Реновации» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к  Муниципальному образованию городской округ Кострома в лице Комитета  городского хозяйства Администрации города Костромы (ИНН <***>, ОГРН  <***>) о взыскании 231 440 рублей 74 копейки пени за просрочку оплаты  работ по муниципальному контракту № Ф.2016.237374/51-МК от 05.09.2016 г. за  период с 10.01.2018 по 06.07.2018 г., а также пени по день фактической оплаты  суммы долга в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день  просрочки, 14 142 рубля расходов по оплате государственной пошлины (с учетом  уточнений, частичного отказа от иска), и по встречному исковому заявлению  Муниципального образования городского округа Кострома в лице Комитета  городского хозяйства Администрации города Костромы к обществу с  ограниченной ответственностью «Современные Системы Реновации» о взыскании  440 331 рубля 65 копеек неустойки,, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета  спора, Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности  Администрации г. Костромы (ИНН <***> ОГРН <***>), 

При участии в заседании:
от истца: ФИО1 по доверенности от 14.01.2019 г.;

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 08.11.2018 г.;  от третьего лица: не явились, извещено; 

установил.

Общество с ограниченной ответственностью «Современные Системы  Реновации» обратилось в Арбитражный суд Костромской области с иском к  Муниципальному образованию городской округ Кострома в лице Комитета  городского хозяйства Администрации города Костромы о взыскании 231 440  рублей 74 копейки пени за просрочку оплаты работ по муниципальному контракту   № Ф.2016.237374/51-МК от 05.09.2016 г. за период с 10.01.2018 по 06.07.2018 г., а  также пени по день фактической оплаты суммы долга в размере 1/300 ставки  рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, 14 142 рубля расходов по  оплате государственной пошлины (с учетом уточнений, частичного отказа от иска). 

ограниченной ответственностью «Современные Системы Реновации» о взыскании 440  331 рубля 65 копеек неустойки. 

Встречное исковое заявление было принято определением суда 23.10.2018 года  для совместного рассмотрения с первоначальными исковыми требованиями. 

В ходе рассмотрения дела произошла смена наименования Комитета городского  хозяйства Администрации города Костромы на Управление жилищно-коммунального  хозяйства Администрации города Костромы, о чем сделана соответствующая запись в  Едином государственном реестр юридических лиц. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований, относительно предмета спора, привлечен Комитет по строительству,  транспорту и дорожной деятельности Администрации г. Костромы. 

От третьего лица в суд поступило ходатайство о рассмотрении дела без своего  участия. 

Представитель ответчика исковые требования не признал, считает себя  ненадлежащим ответчиком по делу. 

Представитель ООО «Современные Системы Реновации» в судебном  заседании заявил ходатайство о замене ненадлежащего ответчика по  первоначальному иску по настоящему делу на надлежащего, а именно: с  Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы  (ИНН <***>, ОГРН <***>) на Комитет по строительству,  транспорту и дорожной деятельности Администрации г. Костромы (ИНН  <***> ОГРН <***>). 

Судом ходатайство о замене ответчика по первоначальному иску удовлетворено,  произведена замена ответчика по первоначальному иску с муниципального  образования городской округ город Кострома в лице Управления жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Костромы (ИНН <***>,  ОГРН <***>) на муниципального образования городской округ город  Кострома в лице Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности  Администрации г. Костромы (ИНН <***> ОГРН <***>), о чем  принято отдельное определение 

Суд считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица,  не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора  Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы на  Комитет по строительству. 

Представители лиц, участвующих в деле заявили ходатайство об отложении  судебного заседания. 

В целях наиболее полного и всестороннего выяснения обстоятельств дела, с  учётом ходатайства лиц, участвующих в деле, арбитражный суд находит необходимым  отложить судебное разбирательство по данному делу. 

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного  процессуального кодекса РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований, относительно предмета спора Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Костромы (ИНН <***>,  ОГРН <***>). 

Судебное разбирательство по делу отложить на 21 мая 2019 г. на 13 час. 35  мин., с участием сторон, в помещении суда по адресу: <...>, зал № 12. 

Сторонам принять меры к урегулированию спора мирным путем.

Лицам, участвующим в деле – обеспечить явку в судебное заседание  компетентных представителей с документами, подтверждающими их должностное  положение и полномочия с представлением суду заверенных копий доверенностей  представителей, либо в порядке ст. 156 АПК РФ письменно уведомить суд о  возможности рассмотрения дела в их отсутствие. 

Информацию о рассматриваемом деле, в том числе об объявленных перерывах в  судебном заседании можно получить по телефону <***> (канцелярия), 35- 19-44 (факс), 8(4942) 47-27-14 (помощник судьи, секретарь судебного заседания), а  также на официальном сайте суда в сети интернет по адресу http://kostroma.arbitr.ru/  или непосредственно из Картотеки арбитражных дел, размещенной в сети интернет по  адресу http://kad.arbitr.ru/. 

 Судья А. Ю. Котин