Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Огилец А.А., при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного заседания Чебериной Ф.А., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску Государственного казённого учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края», г. Краснодар (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ЗАО «Мобильное проектно-строительное объединение «Шахтспецстрой», Краснодарский край. Г. Сочи (ИНН <***>)

третье лицо: Администрация Краснодарского края

о взыскании 30 000 000 руб.

В судебном заседании присутствуют представители:

истца: ФИО1

ответчика: ФИО2

третьего лица: ФИО3

УСТАНОВИЛ: Иск заявлен о взыскании 30 000 000 руб.

Представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просит взыскать неустойку с 16.12.2012 по 14.01.2013 в размере 60 000 000 руб. (2 000 000 х 30).

Представитель ответчика, иск не признал, заявил ходатайство об истребовании у истца сопроводительного письма с приложением документов для получения ЗОС в соответствии с п.п. 9 п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. перечень документов Так же ответчик просил снизить размер неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ.

Представитель третьего лица считает исковые требования обоснованными.

В соответствии со ст. 137 АПК РФ суд считает возможным завершить подготовку, назначить дело к судебному разбирательству.

Руководствуясь ст. ст. 137, 184, 185 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство Государственного казённого учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края», г. Краснодар об увеличении размера исковых требований удовлетворить.

Назначить дело к судебному разбирательству на 15.07.2014 в 14 час. 00 мин. по адресу: <...> каб. 602.

Истцу: представить План график строительства Олимпийских объектов в соответствии с п. 1.10.1 дополнительного соглашения № 11 от 03.10.2012, копию сопроводительного письма с приложением документов для получения ЗОС в соответствии с п.п. 9 п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ.

Ответчику: представить доказательства направления в адрес истца документов, необходимых для получения ЗОС, информацию об обстоятельствах направления в орган государственного строительного надзора документов на получение ЗОС заказчиком, а не подрядчиком.

Информацию о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, объявленных перерывах, можно узнать на официальном сайте Арбитражного суда Краснодарского края в сети Интернет по адресу: www.krasnodar.arbitr.ru.

Судья А.А. Огилец