Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Курбатовой Е.В. , рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730, ОГРН 1028400000298), г. Дудинка

к обществу с ограниченной ответственностью "БалтВекторСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Санкт-Петербург

о взыскании неустойки,

в судебном заседании присутствуют:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности,

в отсутствие ответчика,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Стряпуниным М.С.,

установил:

публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"(далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к обществу с ограниченной ответственностью "БалтВекторСтрой" (далее – ответчик) о взыскании 438 945,69 руб. неустойки по договору № ЗТФ-271/20 от 02.10.2020; 354 498,48 руб. неосновательного обогащения по договору № ЗТФ-271/20 от 02.10.2020.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 16.02.2022 возбуждено производство по делу.

Сторонами на утверждение арбитражного суда представлен текст мирового соглашения, согласно условий которого:

1) Стороны договорились о снижении неустойки за просрочку выполнения работ по Договору с 438 945,69 рублей до 185 510,52 рублей;

2) Истец отказывается от требования к ответчику об оплате неустойки за нарушение срока выполнения работ в оставшейся части в размере 253 435,17 рублей;

3) Ответчик обязуется оплатить Истцу 540 000 рублей, которые включают в себя сумму неосновательного обогащения в размере 354 489,48 рублей и начисленную неустойку за просрочку выполнения работ по Договору в размере 185 510,52 рубля;

4) Судебные расходы по оплате государственной пошлины, уплаченной Истцом при подаче иска подлежат возврату Истцу в следующем порядке:

- 70 процентов уплаченной госпошлины в размере 13 208,30 рублей возвращаются из федерального бюджета в соответствии с п.3 ч.9 ст.141 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации;

- 30 процентов государственной пошлины в размере 5660,70 рублей подлежат возмещению Ответчиком Истцу;

5) Расходы на судебную экспертизу, понесенные Истцом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей подлежат полному возмещению Ответчиком Истцу;

Иные судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим делом, возмещаются исключительно той стороной, которая их понесла;

6) Ответчик берет на себя обязательство, в срок, не позднее 20 календарных дней с момента утверждения настоящего Мирового соглашения Арбитражным судом Красноярского края, перечислить Истцу 665 560,70 рублей (в том числе 354 489,48 рублей неосновательного обогащения; 185 510,52 рубля неустойки за просрочку выполнения работ по Договору; 5660,70 рублей госпошлины; 120 000 рублей расходов на судебную экспертизу), по следующим реквизитам:

Получатель: Заполярный транспортный филиал «ПАО «ГМК «Норильский никель»

расчетный счет № <***>

в Сибирском филиале ПАО РОСБАНК г. Красноярск ИНН <***> КПП 246902001

БИК 040407388

ОГРН <***>

Корреспондентский счет: 30101810000000000388

Наименование платежа – исполнение обязательств согласно мирового соглашения

по делу № А33-1494/2022;

7) В случае если указанная в пункте 5 настоящего Мирового соглашения сумма не будет переведена на расчетный счет Истца в согласованный срок, Истец, в соответствии с пунктом 2 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе обратиться в Арбитражный суд Красноярского края с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа;

8) Стороны подтверждают, что отсутствуют обстоятельства, вынуждающие какую -

либо из Сторон заключить настоящее мировое соглашение на крайне невыгодных для нее условиях;

9) Стороны подтверждают, что посредством заключения настоящего мирового соглашения обязательства ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «БалтВекторСтрой», связанные с исполнением Договора подряда № ЗТФ-271/20 от 02.10.2020 считаются в полном объеме урегулированными. С момента подписания настоящего мирового соглашения договор подряда № ЗТФ-271/20 от 02.10.2020 считается прекращенным;

10) Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону;

11) Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела;

12) Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Красноярского края и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств;

13) На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны.

В соответствии со статьей 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Учитывая то обстоятельство, что представленное суду мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, оно подлежит утверждению арбитражным судом.

На основании ст. 333.40 НК РФ публичному акционерному обществу "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" из федерального бюджета на основании настоящего определения подлежит возврату 28 874,30 руб. государственной пошлины, в том числе 70 % (13 208,30 руб.) от исчисленной государственной пошлины в размере 18 869 руб. (при цене иска в размере 793 444,17 руб.), а также излишне уплаченной суммы государственной пошлины в размере 15 666 руб. по платежному поручению от 11.01.2022 № 398, а также 130 000 руб. (по платежному поручению от 15.07.2022 № 25679) подлежат возврату из федерального бюджета как излишне уплаченные вместо внесения денежных средств на депозитный счет суда, с общества с ограниченной ответственностью "БалтВекторСтрой" в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по государственной пошлине в размере 5 660,70 руб. (30 % от исчисленной государственной пошлины).

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ) (часть 2 статьи 184, статья 186 АПК РФ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьей 110, частью 2 статьи 150, статьями 141, 151, 184, 185 АПК РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное 17.10.2022между публичным акционерным обществом "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (далее – истец) и обществом с ограниченной ответственностью "БалтВекторСтрой" (далее – ответчик), совместно именуемые «стороны», на следующих условиях:

«1.Стороны договорились о снижении неустойки за просрочку выполнения работ по Договору с 438 945,69 рублей до 185 510,52 рублей;

2. Истец отказывается от требования к ответчику об оплате неустойки за нарушение срока выполнения работ в оставшейся части в размере 253 435,17 рублей;

3. Ответчик обязуется оплатить Истцу 540 000 рублей, которые включают в себя сумму неосновательного обогащения в размере 354 489,48 рублей и начисленную неустойку за просрочку выполнения работ по Договору в размере 185 510,52 рубля;

4. Судебные расходы по оплате государственной пошлины, уплаченной Истцом при подаче иска подлежат возврату Истцу в следующем порядке:

- 30 процентов государственной пошлины в размере 5660,70 рублей подлежат возмещению Ответчиком Истцу;

5. Расходы на судебную экспертизу, понесенные Истцом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей подлежат полному возмещению Ответчиком Истцу;

6. Ответчик берет на себя обязательство, в срок, не позднее 20 календарных дней с момента утверждения настоящего Мирового соглашения Арбитражным судом Красноярского края, перечислить Истцу 665 660,70 рублей (в том числе 354 489,48 рублей неосновательного обогащения; 185 510,52 рубля неустойки за просрочку выполнения работ по Договору; 5660,70 рублей госпошлины; 120 000 рублей расходов на судебную экспертизу), по следующим реквизитам:

Получатель: Заполярный транспортный филиал «ПАО «ГМК «Норильский никель»

расчетный счет № <***>

в Сибирском филиале ПАО РОСБАНК г. Красноярск ИНН <***> КПП 246902001

БИК 040407388 ОГРН <***>

Корреспондентский счет: 30101810000000000388

Наименование платежа – исполнение обязательств согласно мирового соглашения

по делу № А33-1494/2022;

7. В случае если указанная в пункте 5 настоящего Мирового соглашения сумма не будет переведена на расчетный счет Истца в согласованный срок, Истец, в соответствии с пунктом 2 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе обратиться в Арбитражный суд Красноярского края с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа;

8. Стороны подтверждают, что отсутствуют обстоятельства, вынуждающие какую - либо из Сторон заключить настоящее мировое соглашение на крайне невыгодных для нее условиях;

9. Стороны подтверждают, что посредством заключения настоящего мирового соглашения обязательства ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «БалтВекторСтрой», связанные с исполнением Договора подряда № ЗТФ-271/20 от 02.10.2020 считаются в полном объеме урегулированными. С момента подписания настоящего мирового соглашения договор подряда № ЗТФ-271/20 от 02.10.2020 считается прекращенным;

10. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону;

11. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела;

12. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Красноярского края и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств;

13. На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны.».

Производство по делу А33-1494/2022 прекратить.

Возвратить публичному акционерному обществу "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета на основании настоящего определения 28 874,30 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 11.01.2022 № 398, 130 000 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 15.07.2022 № 25679.

Платежные поручения от 11.01.2022 № 398, от 15.07.2022 № 25679 прилагаются к настоящему определению.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца после его вынесения в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Е.В. Курбатова