Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Бычковой Л.К., рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью "Инженер" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск,

к федеральному государственному унитарному предприятию "Главное промышленно- строительное управление" федеральной службы исполнения наказаний России (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск,

о взыскании задолженности, неустойки,

по встречному иску федерального государственного унитарного предприятия "Главное промышленно-строительное управление" федеральной службы исполнения наказаний России (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск,

к обществу с ограниченной ответственностью "Инженер" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск,

о взыскании неустойки,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:

- УФСИН России по Республике Хакасия (ИНН <***>, ОГРН <***>),
в присутствии в судебном заседании:

от ответчика по первоначальному иску: ФИО1, представитель по доверенности № 1 от 09.01.2019 г. (сроком действия до 31.12.2019 г.), личность удостоверена паспортом, ФИО2, представитель по доверенности от 28.01.2019, личность удостоверена паспортом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Петровской В.В.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Инженер" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к федеральному государственному унитарному предприятию "Управление строительства № 24 Федеральной службы исполнения наказаний" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору субподряда № 38-ЗП/2016 от 24.06.2016 г. в размере 20 552 357 руб. 03 коп., неустойки за просрочку оплаты выполненных работ по договору субподряда № 38-ЗП/2016 от 24.06.2016 г. за период с 21.07.2017 г. до даты вынесения решения суда, с последующим начислением неустойки с даты вынесения решения по день фактической оплаты суммы задолженности.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 05.12.2017 возбуждено производство по делу.

Определением от 20.12.2017 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено - УФСИН России по Республике Хакасия (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Определением от 04.06.2018 суд, на основании части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял уточнение исковых требований, согласно которому истец просит суд взыскать с ответчика:

- задолженность по договору субподряда № 38-ЗП/2016 от 24.06.2016 г. в размере 5 786 743 руб. 33 коп.,

- неустойку за просрочку оплаты выполненных работ по договору субподряда № 38- ЗП/2016 от 24.06.2016 г. за период с 21.07.2017 г. по 08.04.2018 в размере 1 480 797 руб. 32 коп.,

- неустойку за просрочку оплаты выполненных работ на сумму 5 786 743 руб. 33 коп. за период с 09.04.2018 до даты вынесения решения суда, с последующим начислением неустойки с даты вынесения решения по день фактической оплаты суммы задолженности.

Определением от 19.06.2018 встречное исковое заявление федерального государственного унитарного предприятия "Главное промышленно-строительное управление" федеральной службы исполнения наказаний России принято к производству суда.

В материалы дела через систему «Мой Арбитр» от ответчика по первоначальному иску поступило ходатайство о проведении экспертизы, уточнении вопросов подлежащий для постановки перед экспертами, а также приложения по кандидатурам экспертов, которое приобщено к материалам дела в соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика по первоначальному иску просит суд поставить на разрешение эксперта следующие вопросы:

№ п/п	№ акта, формы КС-2	Позиции акта	Наименование акта, формы КС-2	Стоимость работ по акту, формы КС-2.
Возврат ранее исключенного объема
		Все	Корректировка ЛСР – ТСО в соответствие с фактическим выполнением	1 064 324,60
		Все	Корректировка ЛСР – Наружные внутриобъектные сети связи (режимная зона)
Письмо № 3205 от 04.10.2018 «Акты на работы, выполненные по согласованным техническим решениям»
		Все	Корректировка ЛСР – КПП-М - СС
		Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 1 - ПС
		Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 2 - ПС
		Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 3 - ПС
Письмо вх. № 3204 от 04.10.2018 "Не согласованная замена»
		Все	Корректировка ЛСР – Столовая СС	933,05
		Все	Корректировка ЛСР – Административно-бытовой комплекс - ПС

	Все	Корректировка ЛСР – Сборно- следственное отделение - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 3 - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 2 - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 1 - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Гараж на 5 автомашин - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Здание карцера - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Здание кухни, прачечной, общежитие - СС
Письмо вх. № 3207 от 04.10.2018 «Добавлено в результате технической необходимости».
	Все	Режимный корпус № 3 – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Следственное отделение, сборное отделение – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Корректировка Д-25 – Режимный корпус № 3 – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Режимный корпус № 2 – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Режимный корпус № 1 – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	КПП-О с бюро пропусков – ПС (добавить по тех необходимости)
	Все	КПП-М – ПС (добавить по тех. необходимости)	159,30
	Все	Здание кухни, прачечной ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Здание карцера ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Гараж на 9 автомашин ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Гараж на 5 автомашшин ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Административное здание № 1 с транспортным шлюзом ПС

	(добавить по тех. необходимости)
Все	Следственное отделение, сборное отделение СОиУЭ – (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 3 СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 1 СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 2 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 3 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Универсальный склад СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Следственное отделение, сборное отделение СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Наружные внутриобъектные сети СС (добавить по тех. необходимости)
Все	КПП-О с бюро пропусков СС (добавить по тех. необходимости)
Все	КПП-М СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Здание карцера СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Гараж на 5 автомашин СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Административное здание № 1 с транспортным шлюзом № 2 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 1 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Технические средства охраны (добавить по тех. необходимости)	4 394 984,34
Все	АБК – ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	АБК-СС (добавить по тех. необходимости)

Все	Наружные сети связи (добавить по тех. необходимости)	113 774,41
Все	Общежитие № 1 – ПС, СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)	15 178,91
Все	Общежитие № 1 СС (добавить по тех. необходимости)	17 255,14
Все	Общежитие № 2 – СС (добавить по тех. необходимости)	22 891,99
Все	Спортивный комплекс – СС (добавить по тех. необходимости)	14 311,71
Все	Спортивный комплекс – СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)	23 040,66
Все	Спортивный комплекс – ПС (добавить по тех. необходимости)	14 355,11
Все	Столовая – ПС (добавить по тех. необходимости)	4 717,50
Все	Столовая – СС (добавить по тех. необходимости)	7 370,69
Все	Корректировка ЛСР – Универсальный склад ПС	586,46

№ п/п	№ акта, формы КС-2	Наименование акта, формы КС-2	Стоимость работ по акту, формы КС-2
Письмо № 3205 от 04.10.2018 «Акты на работы, выполненные по согласованным техническим решениям»
		Корректировка ЛСР – ТСО в соответствие с фактическим выполнением	900 361,24
Письмо вх. № 3204 от 04.10.2018 "Не согласованная замена»
		Корректировка ЛСР – Административное здание № 1 с транспортным шлюзом № 2 - СС	521 606,02
		Корректировка ЛСР – КПП-О с бюро пропусков - СС	34 323,84
		Корректировка ЛСР – Спортивный комплекс СС	831,03
		Корректировка ЛСР – Общежитие № 2	96 853,50
		Корректировка ЛСР – Общежитие № 1	96 853,50
		Корректировка ЛСР – Административно-бытовой комплекс - СС	1 311,89

		Корректировка ЛСР – ТСО (в соответствие с фактическим выполнением)	3 426 383,70
		Корректировка ЛСР – Столовая ПС	56 629,97
		Корректировка ЛСР – Спортивный комплекс - ПС	77 468,48
		Корректировка гараж на 9 автомашин - ПС	17 042,74
		Корректировка ЛСР – КПП-М - ПС	175,82
		Корректировка ЛСР – Общежитие № 1 - ПС	49 683,72
		Корректировка ЛСР – Общежитие № 2 - ПС	49 683,72
		Корректировка ЛСР – Универсальный склад - ПС	24 273,78
		Корректировка ЛСР – КПП-О с бюро пропусков - ПС	24 273,78
		Корректировка ЛСР – Гараж на 5 автомашин - ПС	1 431,34
		Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 1 - СОиУЭ	97 796,04
		Корректировка ЛСР – Здание Карцера - ПС	72 919,28
		Корректировка ЛСР Административное здание № 1 - ПС	67 909,00
		Корректировка ЛСР – Сборно- следственное отделение - ПС	121 365,36
		Корректировка ЛСР – Здание кухни, прачечной, общежитие - ПС	72 809,54

№ п/п	№ акта, формы КС-2	Наименование акта, формы КС-2	Стоимость работ по акту, формы КС-2
Письмо № 3205 от 04.10.2018 «Акты на работы, выполненные по согласованным техническим решениям»
		Корректировка ЛСР – ТСО в соответствие с фактическим выполнением	900 361,24
Письмо вх. № 3204 от 04.10.2018 "Не согласованная замена»
		Корректировка ЛСР – Административное здание № 1 с транспортным шлюзом № 2 - СС	521 606,02
		Корректировка ЛСР – КПП-О с	34 323,84

		бюро пропусков - СС
		Корректировка ЛСР – Спортивный комплекс СС	831,03
		Корректировка ЛСР – Общежитие № 2	96 853,50
		Корректировка ЛСР – Общежитие № 1	96 853,50
		Корректировка ЛСР – Административно-бытовой комплекс - СС	1 311,89
		Корректировка ЛСР – ТСО (в соответствие с фактическим выполнением)	3 426 383,70
		Корректировка ЛСР – Столовая ПС	56 629,97
		Корректировка ЛСР – Спортивный комплекс - ПС	77 468,48
		Корректировка гараж на 9 автомашин - ПС	17 042,74
		Корректировка ЛСР – КПП-М - ПС	175,82
		Корректировка ЛСР – Общежитие № 1 - ПС	49 683,72
		Корректировка ЛСР – Общежитие № 2 - ПС	49 683,72
		Корректировка ЛСР – Универсальный склад - ПС	24 273,78
		Корректировка ЛСР – КПП-О с бюро пропусков - ПС	24 273,78
		Корректировка ЛСР – Гараж на 5 автомашин - ПС	1 431,34
		Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 1 - СОиУЭ	97 796,04
		Корректировка ЛСР – Здание Карцера - ПС	72 919,28
		Корректировка ЛСР Административное здание № 1 - ПС	67 909,00
		Корректировка ЛСР – Сборно- следственное отделение - ПС	121 365,36
		Корректировка ЛСР – Здание кухни, прачечной, общежитие - ПС	72 809,54

№ п/п

№ акта, формы

КС-2

Позиции

акта

Наименование акта,

формы КС-2

Стоимость работ по
акту, формы КС-2.

Возврат ранее исключенного объема
	Все	Корректировка ЛСР – ТСО в соответствие с фактическим выполнением	1 064 324,60
	Все	Корректировка ЛСР – Наружные внутриобъектные сети связи (режимная зона)
Письмо № 3205 от 04.10.2018 «Акты на работы, выполненные по согласованным техническим решениям»
	Все	Корректировка ЛСР – КПП-М - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 1 - ПС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 2 - ПС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 3 - ПС
Письмо вх. № 3204 от 04.10.2018 "Не согласованная замена»
	Все	Корректировка ЛСР – Столовая СС	933,05
	Все	Корректировка ЛСР – Административно-бытовой комплекс - ПС
	Все	Корректировка ЛСР – Сборно- следственное отделение - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 3 - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 2 - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 1 - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Гараж на 5 автомашин - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Здание карцера - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Здание кухни, прачечной, общежитие - СС
Письмо вх. № 3207 от 04.10.2018 «Добавлено в результате технической необходимости».
	Все	Режимный корпус № 3 – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Следственное отделение, сборное отделение – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Корректировка Д-25 – Режимный корпус № 3 – ПС (добавить по тех.

Все	Режимный корпус № 2 – ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 1 – ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	КПП-О с бюро пропусков – ПС (добавить по тех необходимости)
Все	КПП-М – ПС (добавить по тех. необходимости)	159,30
Все	Здание кухни, прачечной ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Здание карцера ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Гараж на 9 автомашин ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Гараж на 5 автомашин ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Административное здание № 1 с транспортным шлюзом ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Следственное отделение, сборное отделение СОиУЭ – (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 3 СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 1 СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 2 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 3 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Универсальный склад СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Следственное отделение, сборное отделение СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Наружные внутриобъектные сети СС (добавить по тех.

Все	КПП-О с бюро пропусков СС (добавить по тех. необходимости)
Все	КПП-М СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Здание карцера СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Гараж на 5 автомашин СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Административное здание № 1 с транспортным шлюзом № 2 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 1 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Технические средства охраны (добавить по тех. необходимости)	4 394 984,34
Все	АБК – ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	АБК-СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Наружные сети связи (добавить по тех. необходимости)
Все	Общежитие № 1 – ПС, СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)
Все	Общежитие № 1 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Общежитие № 2 – СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Спортивный комплекс – СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Спортивный комплекс – СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)
Все	Спортивный комплекс – ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Столовая – ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Столовая – СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Корректировка ЛСР – Универсальный склад ПС	586,46

Привлечь для проведения экспертизы одну из следующих экспертных организацией:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СибПроектРеконструкция», ИНН 2460077694, КПП 246301001, ОГРН 1062460045636, юридический адрес: 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 2 оф. 316, адрес местонахождения: ул. Ломоносова, 70, строение 20, Тел.(391)241-77-62, e-mail: sibprk@list.ru;

Представитель ответчика по первоначальному иску дал пояснения, ответил на вопросы суда.

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Учитывая необходимость разрешения вопроса о назначении экспертизы, на основании статей 82, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:

а) сообщить фамилию, имя, отчество эксперта (экспертов), которому(ым) планируется поручить проведение экспертизы. Представить доказательства уровня образования эксперта (экспертов), специальности, занимаемой должности и стаже работы непосредственно в области тех специальных знаний, которые будут применены при производстве экспертизы;

б) сообщить необходимый срок проведения экспертизы и размер вознаграждения эксперта (экспертов), а также следующий вопрос, который планируется поставить перед экспертом(ами):

№ п/п	№ акта, формы КС-2	Позиции акта	Наименование акта, формы КС-2	Стоимость работ по акту, формы КС-2.
Возврат ранее исключенного объема
		Все	Корректировка ЛСР – ТСО в соответствие с фактическим выполнением	1 064 324,60

2	Все	Корректировка ЛСР – Наружные внутриобъектные сети связи (режимная зона)
Письмо № 3205 от 04.10.2018 «Акты на работы, выполненные по согласованным техническим решениям»
	Все	Корректировка ЛСР – КПП-М - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 1 - ПС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 2 - ПС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 3 - ПС
Письмо вх. № 3204 от 04.10.2018 "Не согласованная замена»
	Все	Корректировка ЛСР – Столовая СС	933,05
	Все	Корректировка ЛСР – Административно-бытовой комплекс - ПС
	Все	Корректировка ЛСР – Сборно- следственное отделение - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 3 - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 2 - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 1 - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Гараж на 5 автомашин - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Здание карцера - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Здание кухни, прачечной, общежитие - СС
Письмо вх. № 3207 от 04.10.2018 «Добавлено в результате технической необходимости».
	Все	Режимный корпус № 3 – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Следственное отделение, сборное отделение – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Корректировка Д-25 – Режимный корпус № 3 – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Режимный корпус № 2 – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Режимный корпус № 1 – ПС

	(добавить по тех. необходимости)
Все	КПП-О с бюро пропусков – ПС (добавить по тех необходимости)
Все	КПП-М – ПС (добавить по тех. необходимости)	159,30
Все	Здание кухни, прачечной ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Здание карцера ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Гараж на 9 автомашин ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Гараж на 5 автомашшин ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Административное здание № 1 с транспортным шлюзом ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Следственное отделение, сборное отделение СОиУЭ – (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 3 СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 1 СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 2 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 3 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Универсальный склад СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Следственное отделение, сборное отделение СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Наружные внутриобъектные сети СС (добавить по тех. необходимости)
Все	КПП-О с бюро пропусков СС (добавить по тех. необходимости)
Все	КПП-М СС (добавить по тех.

	необходимости)
Все	Здание карцера СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Гараж на 5 автомашин СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Административное здание № 1 с транспортным шлюзом № 2 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 1 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Технические средства охраны (добавить по тех. необходимости)
Все	АБК – ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	АБК-СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Наружные сети связи (добавить по тех. необходимости)
Все	Общежитие № 1 – ПС, СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)
Все	Общежитие № 1 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Общежитие № 2 – СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Спортивный комплекс – СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Спортивный комплекс – СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)
Все	Спортивный комплекс – ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Столовая – ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Столовая – СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Корректировка ЛСР – Универсальный склад ПС	586,46

№
п/п

№ акта,
формы КС-2

Наименование акта, формы КС-2

Стоимость работ по акту,

формы КС-2

Письмо № 3205 от 04.10.2018 «Акты на работы, выполненные по согласованным техническим решениям»
	Корректировка ЛСР – ТСО в соответствие с фактическим выполнением	900 361,24
Письмо вх. № 3204 от 04.10.2018 "Не согласованная замена»
	Корректировка ЛСР – Административное здание № 1 с транспортным шлюзом № 2 - СС	521 606,02
	Корректировка ЛСР – КПП-О с бюро пропусков - СС	34 323,84
	Корректировка ЛСР – Спортивный комплекс СС	831,03
	Корректировка ЛСР – Общежитие № 2	96 853,50
	Корректировка ЛСР – Общежитие № 1	96 853,50
	Корректировка ЛСР – Административно-бытовой комплекс - СС	1 311,89
	Корректировка ЛСР – ТСО (в соответствие с фактическим выполнением)
	Корректировка ЛСР – Столовая ПС	56 629,97
	Корректировка ЛСР – Спортивный комплекс - ПС	77 468,48
	Корректировка гараж на 9 автомашин - ПС	17 042,74
	Корректировка ЛСР – КПП-М - ПС	175,82
	Корректировка ЛСР – Общежитие № 1 - ПС	49 683,72
	Корректировка ЛСР – Общежитие № 2 - ПС	49 683,72
	Корректировка ЛСР – Универсальный склад - ПС	24 273,78
	Корректировка ЛСР – КПП-О с бюро пропусков - ПС	24 273,78
	Корректировка ЛСР – Гараж на 5 автомашин - ПС	1 431,34
	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 1 - СОиУЭ	97 796,04
	Корректировка ЛСР – Здание Карцера - ПС	72 919,28
	Корректировка ЛСР Административное здание № 1 - ПС	67 909,00
	Корректировка ЛСР – Сборно- следственное отделение - ПС	121 365,36
	Корректировка ЛСР – Здание	73 809,54

кухни, прачечной, общежитие - ПС

№ п/п	№ акта, формы КС-2	Наименование акта, формы КС-2	Стоимость работ по акту, формы КС-2
Письмо № 3205 от 04.10.2018 «Акты на работы, выполненные по согласованным техническим решениям»
		Корректировка ЛСР – ТСО в соответствие с фактическим выполнением	900 361,24
Письмо вх. № 3204 от 04.10.2018 "Не согласованная замена»
		Корректировка ЛСР – Административное здание № 1 с транспортным шлюзом № 2 - СС	521 606,02
		Корректировка ЛСР – КПП-О с бюро пропусков - СС	34 323,84
		Корректировка ЛСР – Спортивный комплекс СС	831,03
		Корректировка ЛСР – Общежитие № 2	96 853,50
		Корректировка ЛСР – Общежитие № 1	96 853,50
		Корректировка ЛСР – Административно-бытовой комплекс - СС	1 311,89
		Корректировка ЛСР – ТСО (в соответствие с фактическим выполнением)	3 426 383,70
		Корректировка ЛСР – Столовая ПС	56 629,97
		Корректировка ЛСР – Спортивный комплекс - ПС	77 468,48
		Корректировка гараж на 9 автомашин - ПС	17 042,74
		Корректировка ЛСР – КПП-М - ПС	175,82
		Корректировка ЛСР – Общежитие № 1 - ПС	49 683,72
		Корректировка ЛСР – Общежитие № 2 - ПС	49 683,72
		Корректировка ЛСР – Универсальный склад - ПС	24 273,78
		Корректировка ЛСР – КПП-О с бюро пропусков - ПС	24 273,78
		Корректировка ЛСР – Гараж на 5 автомашин - ПС	1 431,34

		Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 1 - СОиУЭ	97 796,04
		Корректировка ЛСР – Здание Карцера - ПС	72 919,28
		Корректировка ЛСР Административное здание № 1 - ПС	67 909,00
		Корректировка ЛСР – Сборно- следственное отделение - ПС
		Корректировка ЛСР – Здание кухни, прачечной, общежитие - ПС	73 809,54

№ п/п	№ акта, формы КС-2	Позиции акта	Наименование акта, формы КС-2	Стоимость работ по акту, формы КС-2.
Возврат ранее исключенного объема
		Все	Корректировка ЛСР – ТСО в соответствие с фактическим выполнением	1 064 324,60
		Все	Корректировка ЛСР – Наружные внутриобъектные сети связи (режимная зона)	47 379,36
Письмо № 3205 от 04.10.2018 «Акты на работы, выполненные по согласованным техническим решениям»
		Все	Корректировка ЛСР – КПП-М - СС	1 205,96
		Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 1 - ПС	3 181,28
		Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 2 - ПС	3 181,28
		Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 3 - ПС	3 181,28
Письмо вх. № 3204 от 04.10.2018 "Не согласованная замена»
		Все	Корректировка ЛСР – Столовая СС	933,05
		Все	Корректировка ЛСР – Административно-бытовой комплекс - ПС	53 097,14
		Все	Корректировка ЛСР – Сборно- следственное отделение - СС	24 994,76
		Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 3 - СС	3 865,68
		Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 2 - СС	4 652,74
		Все	Корректировка ЛСР – Режимный корпус № 1 - СС	4 652,74

	Все	Корректировка ЛСР – Гараж на 5 автомашин - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Здание карцера - СС
	Все	Корректировка ЛСР – Здание кухни, прачечной, общежитие - СС
Письмо вх. № 3207 от 04.10.2018 «Добавлено в результате технической необходимости».
	Все	Режимный корпус № 3 – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Следственное отделение, сборное отделение – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Корректировка Д-25 – Режимный корпус № 3 – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Режимный корпус № 2 – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Режимный корпус № 1 – ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	КПП-О с бюро пропусков – ПС (добавить по тех необходимости)
	Все	КПП-М – ПС (добавить по тех. необходимости)	159,30
	Все	Здание кухни, прачечной ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Здание карцера ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Гараж на 9 автомашин ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Гараж на 5 автомашин ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Административное здание № 1 с транспортным шлюзом ПС (добавить по тех. необходимости)
	Все	Следственное отделение, сборное отделение СОиУЭ – (добавить по тех. необходимости)
	Все	Режимный корпус № 3 СОиУЭ (добавить по тех.

	необходимости)
Все	Режимный корпус № 1 СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 2 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 3 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Универсальный склад СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Следственное отделение, сборное отделение СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Наружные внутриобъектные сети СС (добавить по тех. необходимости)
Все	КПП-О с бюро пропусков СС (добавить по тех. необходимости)
Все	КПП-М СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Здание карцера СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Гараж на 5 автомашин СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Административное здание № 1 с транспортным шлюзом № 2 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Режимный корпус № 1 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Технические средства охраны (добавить по тех. необходимости)	4 394 984,34
Все	АБК – ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	АБК-СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Наружные сети связи (добавить по тех. необходимости)
Все	Общежитие № 1 – ПС, СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)
Все	Общежитие № 1 СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Общежитие № 2 – СС (добавить

	по тех. необходимости)
Все	Спортивный комплекс – СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Спортивный комплекс – СОиУЭ (добавить по тех. необходимости)
Все	Спортивный комплекс – ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Столовая – ПС (добавить по тех. необходимости)
Все	Столовая – СС (добавить по тех. необходимости)
Все	Корректировка ЛСР – Универсальный склад ПС	586,46

в) указать перечень необходимых для проведения экспертизы документов и условия

проведения экспертизы (например, необходимость осуществления вырезки части документа, уничтожения в результате экспертного исследования оригинала документа);

г) передать экспертам копии следующих документов (возвратить при направлении ответа):

- 2 DVD-носителя информации в электронной форме;
- Акты, формы КС-2, № 1-82, 1-83,1-86, 1-90,1-95, 1-101, 1-106,1-107,1-111,1-115.
4. Адрес для корреспонденции: 660049, <...> (факс: <***>,
Https://my.arbitr.ru). При переписке ссылаться на номер дела.
Помощник судьи Новикова Дарья Сергеевна, тел. <***>.

Предложить сторонам знакомиться с информацией о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (http://kad.arbitr.ru/grad/).

Судья Л.К. Бычкова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 04.03.2019 5:14:33
Кому выдана Бычкова Лариса Константиновна

необходимости)