Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Сысоевой О.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Кварц групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к публичному акционерному обществу "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании договора незаключенным, о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами,

по встречному иску акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Кварц групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании пени, штрафа,

в присутствии:

от общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»» - ФИО1, представителя по доверенности от 08.12.2017,

от общества «Кварц групп» - ФИО2, представителя по доверенности от 27.09.2017 № 135/2017,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кочкиной Е.В.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Кварц групп" (далее – истец по первоначальному иску, ответчик по встречному иску, ООО "Кварц групп") обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с уточненным иском к публичному акционерному обществу "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (далее – ответчик по первоначальному иску, истец по встречному иску, ПАО "ГМК "Норильский никель") о признании незаключенным договор подряда № НЭ-32-61/16 от 22.03.2016 г., о взыскании задолженности по оплате выполненных работ по актам о приёмке выполненных работ №020474 от 31.10.2016, №020411 от 31.10.2016, №020410 от 31.10.2016, №020791 от 31.10.2016, №020459 от 31.10.2016, №020433 от 31.10.2016, №020418 от 31.10.2016, №020736 от 31.10.2016, №020473 от 31.10.2016, №020472 от 31.10.2016, №020773 от 31.10.2016, №021089 от 30.11.2016, №021045 от 30.11.2016, №021044 от 30.11.2016, №021237 от 30.11.2016, №021243 от 30.11.2016, №021222 от 30.11.2016, №021204 от 30.11.2016, №021137 от 30.11.2016, №020960 от 30.11.2016, №021142 от 30.11.2016, №021294 от 30.11.2016, №021734 от 31.12.2016, №021714 от 31.12.2016, №021762 от 31.12.2016, №021911 от 31.12.2016, №021768 от 31.12.2016, №021815 от 31.12.2016, №021240 от 31.12.2016, №021738 от 31.12.2016, №021715 от 31.12.2016, №021771 от 31.12.2016, №021740 от 31.12.2016, №022138 от 31.01.2017, №022137 от 31.01.2017, №022139 от 31.01.2017, №022140 от 30.01.2017 г. в размере 39 758 478 руб. 96 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 037 897,97 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 10.05.2017 возбуждено производство по делу.

Определением от 26.10.2017 принято к производству встречное исковое заявление акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", уточненное в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Кварц групп" 82 169 259,73 руб. неустойки, 3978489,99 руб. штрафа.

В судебном заседании 30.05.2018 в материалы дела стороны предоставили текст подписанного сторонами мирового соглашения, заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Согласно условиям мирового соглашения стороны заключили мировое соглашение о нижеследующем:

1. По исковому заявлению ООО «КВАРЦ Групп» к ПАО «ГМК «Норильский никель».

1.1. На основании ч. 2 ст. 49 АПК РФ ООО «КВАРЦ Групп» отказывается от исковых требований к ПАО «ГМК «Норильский никель» о признании договора подряда № НЭ-32-61/16 от 22.03.2016 незаключенным, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты выполненных работ со стороны ПАО «ГМК «Норильский никель» до момента удержания денежных средств в порядке п. 6.9. Договора, в том числе в заявленном размере 1 114 147 (один миллион сто четырнадцать тысяч сто сорок семь) рублей 11 копеек.

Последствия отказа ООО «КВАРЦ Групп» от исковых требований, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Истцу разъяснены и понятны.

2. По встречному исковому заявлению ПАО «ГМК «Норильский никель» к
ООО «КВАРЦ Групп».

2.1. На основании ч. 1 ст. 49 АПК РФ ПАО «ГМК «Норильский никель» уменьшает размер встречных исковых требований до суммы 21 723 486 (двадцать один миллион семьсот двадцать три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 82 копейки:

·пени за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда
№ НЭ-32-61/16 от 22.03.2016, в размере 21 337 354 (двадцать один миллион триста тридцать семь тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 27 копеек за период с 02.06.2016 по 23.05.2017, рассчитанная исходя из ставки 0,35% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных работ по Договору (с НДС).

·штраф за расторжение договора подряда № НЭ-32-61/16 от 22.03.2016 в размере 386 132 (триста восемьдесят шесть тысяч сто тридцать два) рубля 55 копеек, рассчитанный исходя из ставки 0,35% от цены Договора (с НДС).

2.2. На основании ч. 3 ст. 49 АПК РФ ООО «КВАРЦ Групп» признает встречные исковые требования ПАО «ГМК «Норильский никель» в общем размере 21 723 486 (двадцать один миллион семьсот двадцать три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 82 копейки, что составляет сумму пени и штрафа, указанных в п. 2.1. настоящего мирового соглашения.

3. Сроки и порядок расчётов по настоящему мировому соглашению. Судебные расходы.

3.1. С учетом уменьшения ПАО «ГМК «Норильский никель» размера встречных исковых требований и признания этого размера ООО «КВАРЦ Групп», ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивает ООО «КВАРЦ Групп» 18 034 992 (восемнадцать миллионов тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто два) рубля 14 копеек, что составляет разницу между стоимостью выполненных работ (39 758 478 (тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 96 копеек)), и суммы пени и штрафа, указанных в п. 2.1. настоящего мирового соглашения.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ ООО «КВАРЦ Групп» отказывается от исковых требований в части взыскания стоимости выполненных работ в размере 21 723 486 (двадцать один миллион семьсот двадцать три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 82 копейки, что составляет разницу между стоимостью выполненных работ (39 758 478 (тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 96 копеек)) и суммой, подлежащей оплате ООО «КВАРЦ Групп» в связи с уменьшением ПАО «ГМК «Норильский никель» размера встречных исковых требований, и указанной в п. 3.1. настоящего мирового соглашения.

3.2. В течение 45 рабочих дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения судом ПАО «ГМК «Норильский никель» перечисляет ООО «КВАРЦ Групп» на расчётный счет, указанный в Договоре подряда № НЭ-32-61/16 от 22.03.2016, 18 034 992 (восемнадцать миллионов тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто два) рубля 14 копеек.

3.3. Расходы по оплате государственной пошлины, уплаченной сторонами при подаче исковых заявлений, подлежат возмещению в следующем порядке:

·50 процентов уплаченной каждой из сторон государственной пошлины подлежат возврату соответствующей стороне Арбитражным судом Красноярского края на основании подпункта 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ;

·оставшиеся 50 процентов государственной пошлины, уплаченной
ПАО «ГМК «Норильский никель», подлежат возмещению Истцом
(ООО «КВАРЦ Групп») в течение 45 рабочих дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения судом;

·оставшиеся 50 процентов государственной пошлины, уплаченной
ООО «КВАРЦ Групп», не возмещаются Ответчиком (ПАО «ГМК «Норильский никель»), а относятся на ООО «КВАРЦ Групп».

Все иные понесённые сторонами судебные расходы, в том числе, понесённые, но не заявленные сторонами ко взысканию до момента подписания настоящего мирового соглашения Стороны друг другу не возмещают и относятся на ту Сторону которая их понесла.

4. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит действующему законодательству РФ.

5. Стороны подтверждают, что отсутствуют обстоятельства, вынуждающие какую-либо из Сторон заключить настоящее мировое соглашение на крайне невыгодных для нее условиях.

5.1. Также Стороны подтверждают, что посредством заключения настоящего мирового соглашения Сторонами в полном объеме урегулированы правоотношения - взаимные требования, включающие как основные обязательства, поименованные в Договоре подряда № НЭ-32-61/16 от 22.03.2016 и настоящем мировом соглашении, в том числе по оплате выполненных работ, так и дополнительные в части применения взаимных мер имущественной ответственности по Договору подряда № НЭ-32-61/16 от 22.03.2016 в форме неустоек, пени, штрафов, процентов, что свидетельствует об окончательном урегулировании гражданско-правовых разногласий по Договору подряда № НЭ-32-61/16 от 22.03.2016 на условиях, указанных в настоящем мировом соглашении.

6. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения Арбитражным судом Красноярского края.

7. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой Стороны и для суда.

Частью 2 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение.

Согласно части 1, 4 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом.

Согласно части 3 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.

В силу части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение подлежит утверждению судом в случае, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Рассмотрев представленное сторонами мировое соглашение, суд установил, что оно подписано уполномоченными лицами, касается предмета спора, направлено на урегулирование предмета спора без принуждения, содержит согласованные сторонами условия об исполнении обязательств друг перед другом, не противоречит закону и иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем, подлежит утверждению арбитражным судом.

Согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения. В связи с утверждением судом мирового соглашения производство по настоящему делу подлежит прекращению.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату полностью или частично в случае прекращения производства по делу. При заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

В силу пункта 3 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных расходов, арбитражный суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном настоящим Кодексом.

Заключенным сторонами мировым соглашением предусмотрено распределение расходов по уплате государственной пошлины согласно его пункта 3.3.

Стороны согласовали, что расходы по оплате государственной пошлины, уплаченной сторонами при подаче исковых заявлений, подлежат возмещению в следующем порядке: 50 процентов уплаченной каждой из сторон государственной пошлины подлежат возврату соответствующей стороне Арбитражным судом Красноярского края на основании подпункта 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ; оставшиеся 50 процентов государственной пошлины, уплаченной ПАО «ГМК «Норильский никель», подлежат возмещению истцом (ООО «КВАРЦ Групп») в течение 45 рабочих дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения судом; оставшиеся 50 процентов государственной пошлины, уплаченной ООО «КВАРЦ Групп», не возмещаются Ответчиком (ПАО «ГМК «Норильский никель»), а относятся на ООО «КВАРЦ Групп».

ООО «Кварц групп» уплачено 206000 руб. государственной пошлины платежным поручением № 557 от 26.04.2017.

ПАО «ГМК «Норильский никель» уплачено 200 000 руб. государственной пошлины платежным поручением № 1394 от 24.10.2017.

Согласно статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 103000 руб. подлежит возврату обществу с ограниченной ответственностью «Кварц Групп» из федерального бюджета, 100000 руб. государственной пошлины подлежит возврату публичному акционерному обществу «Горно-Металлургическая компания «Норильский никель» из федерального бюджета.

В остальной части расходы ПАО «ГМК «Норильский никель» по уплате государственной пошлины, подлежат возмещению ООО «КВАРЦ Групп» в течение 45 рабочих дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения судом в соответствии с условиями мирового соглашения.

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» (часть 2 статьи 184, статья 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 141, 150, 151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:

утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Кварц Групп» (ИНН <***>) и Публичным акционерным обществом «Горно-Металлургическая компания «Норильский никель» (ИНН <***>) на следующих условиях:

1. По исковому заявлению ООО «КВАРЦ Групп» к ПАО «ГМК «Норильский никель».

2. По встречному исковому заявлению ПАО «ГМК «Норильский никель» к
ООО «КВАРЦ Групп».

2.1.На основании ч. 1 ст. 49 АПК РФ ПАО «ГМК «Норильский никель» уменьшает размер встречных исковых требований до суммы 21 723 486 (двадцать один миллион семьсот двадцать три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 82 копейки:

2.2.На основании ч. 3 ст. 49 АПК РФ ООО «КВАРЦ Групп» признает встречные исковые требования ПАО «ГМК «Норильский никель» в общем размере 21 723 486 (двадцать один миллион семьсот двадцать три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 82 копейки, что составляет сумму пени и штрафа, указанных в п. 2.1. настоящего мирового соглашения.

3. Сроки и порядок расчётов по настоящему мировому соглашению. Судебные расходы.

6. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения Арбитражным судом Красноярского края.

7. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой Стороны и для суда.

Производство по делу А33-9509/2017 прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Кварц Групп» (ИНН <***>) из федерального бюджета 103000 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 557 от 26.04.2017.

Возвратить Публичному акционерному обществу «Горно-Металлургическая компания «Норильский никель» (ИНН <***>) из федерального бюджета 100000 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 1394 от 24.10.2017.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца после его вынесения в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.

Кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.В. Сысоева