Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Сысоевой О.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Кварц групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к акционерному обществу "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании договора № НТЭК-32-428/16 незаключенным, о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами, и встречному иску акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания" к обществу с ограниченной ответственностью "Кварц групп" о взыскании пени, предусмотренной пунктом 6.2. договора № НТЭК-32-428/16, штрафа

и по иску общества с ограниченной ответственностью "Кварц групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к акционерному обществу "Норильско-таймырская энергетическая компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании договора № НТЭК-32-431/16 незаключенным, о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами, и по встречному исковому заявлению акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Кварц групп"(ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании пени, предусмотренной п. 6.2. договора № НТЭК-32-431/16, штрафа,

при участии всудебном заседании:

от общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания" - ФИО1, представителя по доверенности от 01.01.2018 № НТЭК-32/198, от общества "Кварц групп" - ФИО2, представителя по доверенности от 05.10.2017 № 135/2017,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кочкиной Е.В.,

установил:

определением от 10.05.2018 по делу №А33-9517/2017 арбитражным судом к своему производству принято уточненное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Кварц групп" к акционерному обществу "Норильско-Таймырская энергетическая компания"о признании незаключенным договор подряда № НТЭК-32-428/16, о взыскании задолженности по оплате выполненных работ по актам о приёмке выполненных работ №020118 от 30.11.2016, №020115 от 30.11.2016, №021308 от 30.11.2016, №020848 от 30.11.2016, №021455 от 30.11.2016, №020849 от 30.11.2016, №020119 от 30.11.2016, №022102 от 31.12.2016, №022177 от 31.01.2017, №022178 от 31.01.2017, №022179 от 31.01.2017, №022180 от 31.01.2017, №022197 от 31.01.2017, №022182 от 31.01.2017, №022184 от 31.01.2017 г. в размере 7 252 396 руб. 16 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 111266 руб. 43 коп. Определением от 26.10.2017 принято к производству уточненное встречное исковое заявление акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания" к обществу с ограниченной ответственностью "Кварц групп" о взыскании 44642506,77 руб. неустойки, предусмотренной пунктом 6.2. договора № НТЭК-32-428/16, 1 448 060,74 руб. штрафа.

15.05.2017 арбитражным судом по делу № А33-9520/2017 принято к производству исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Кварц групп" к акционерному обществу «Норильско-Таймырская энергетическая компания» ко признании незаключенным договора подряда № НТЭК-32-431/16,о взыскании 8 739 347,39 руб. задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 229 303,95 руб. 08.11.2017 принято встречное исковое заявление акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» к обществу с ограниченной ответственностью "Кварц групп" о взыскании пени в размере 16873648,46 руб., штрафа в размере 232 180,28 руб. (с учетом уточнений).

От ООО «Кварц Групп» 30.05.2018 поступило ходатайство об объединении дел №№ А33-9517/2017 и А33-9520/2017.

Ходатайство удовлетворено, дела №№ А33-9517/2017 и А33-9520/2017 объединены, делу присвоен № А33-9517/2017.

В судебном заседании 30.05.2018 в материалы дела стороны предоставили текст подписанного сторонами мирового соглашения, заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Согласно условиям мирового соглашения стороны заключили мировое соглашение о нижеследующем:

1. Урегулирование взаимных претензий по договору № НТЭК-32-428/2016 от 28.04.2016

1.1.По исковым требованиям ООО «КВАРЦ Групп» к АО «НТЭК»:

1.1.1. На основании ч. 2 ст. 49 АПК РФ ООО «КВАРЦ Групп» отказывается от исковых требований к АО «НТЭК» о признании договора подряда № НТЭК-32-428/16 от 28.04.2016 незаключенным, о взыскании задолженности по договору подряда № НТЭК-32-428/16 от 28.04.2016 в размере 7 252 396 (семь миллионов двести пятьдесят две тысячи триста девяносто шесть) рублей 16 копеек), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты выполненных работ со стороны АО «НТЭК» до момента удержания денежных средств в порядке п. 6.9. Договора, в том числе в заявленном размере 125 316 (сто двадцать пять тысяч триста шестнадцать) рублей 54 копейки.

Последствия отказа ООО «КВАРЦ Групп» от исковых требований, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Истцу разъяснены и понятны.

1.2. По встречным исковым требованиям АО «НТЭК» к ООО «КВАРЦ Групп».

1.2.1. АО «НТЭК» уменьшает размер начисленной ООО «КВАРЦ Групп» неустойки за нарушение сроков выполнения работ до суммы 9 155 489 (девять миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 51 копейка:

•пеня за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда № НТЭК-32-428/16 от 28.04.2016, в размере 9 069 785 (девять миллионов шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек за период с 20.07.2016 по 23.05.2017, рассчитанная исходя из ставки 0,35% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных работ по Договору (с НДС).

•штраф за расторжение договора подряда № НТЭК-32-428/16 от 28.04.2016 в размере 85 703 (восемьдесят пять тысяч семьсот три) рубля 91 копейка, рассчитанный исходя из ставки 0,35% от цены Договора (с НДС).

Учитывая произведенное АО «НТЭК» удержание неустойки в порядке п. 6.9 Договора, в общем размере 7 252 396 (семь миллионов двести пятьдесят две тысячи триста девяносто шесть) рублей 16 копеек, на основании ч. 1 ст. 49 АПК РФ, АО «НТЭК» уменьшает размер встречных исковых требований до суммы 1 903 093 (один миллион девятьсот три тысячи девяносто три) рубля 35 копеек.

1.3.ООО «КВАРЦ Групп» признает обоснованным размер неустойки в общем размере 9 155 489 (девять миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 51 копейка, что составляет сумму пени и штрафа, указанных в п. 1.2.1. настоящего мирового соглашения.

1.4.С учетом уменьшения АО «НТЭК» размера неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору № НТЭК-32-428/2016 от 28.04.2016 и признания этого размера ООО«КВАРЦ Групп», задолженность ООО «КВАРЦ Групп» перед АО «НТЭК» по оплате неустойки составляет 1 903 093 (один миллион девятьсот три тысячи девяносто три) рубля 35 копеек, что составляет разницу между суммой пени и штрафа, указанных в п. 1.2.1. настоящего мирового соглашения и размером удержанной неустойки - 7 252 396 (семь миллионов двести пятьдесят две тысячи триста девяносто шесть) рублей 16 копеек).

2.Урегулирование взаимных претензий по договору № НТЭК-32-431/16 от 28.04.2016

2.1. На основании ч. 2 ст. 49 АПК РФ ООО «КВАРЦ Групп» отказывается от исковых требований к АО «НТЭК» о признании договора подряда № НТЭК-32-431/16 от 28.04.2016 незаключенным, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты выполненных работ со стороны АО «НТЭК» до момента удержания денежных средств в порядке п. 6.9. Договора, в том числе в заявленном размере 229 303 (двести двадцать девять тысяч триста три) рубля 95 копеек.

2.2. АО «НТЭК» уменьшает общий размер неустойки до суммы 4 522 234 (четыре миллиона пятьсот двадцать две тысячи двести тридцать четыре) рубля 66 копеек:

•пени за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда № НТЭК-32-431/16 от 28.04.2016, в размере 4 482 274 (четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи двести семьдесят четыре) рубля 15 копеек за период с 23.07.2016 по 23.05.2017, рассчитанная исходя из ставки 0,35% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных в срок работ по Договору (с НДС).

•штраф за расторжение договора подряда № НТЭК-32-431/16 от 28.04.2016 в размере 39 960 (тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 51 копейка, рассчитанный исходя из ставки 0,35% от цены Договора (с НДС).

2.3. ООО «КВАРЦ Групп» признает обоснованным начисление неустойки по договору № НТЭК-32-431/16 от 28.04.2016 в общем размере 4 522 234 (четыре миллиона пятьсот двадцать две тысячи двести тридцать четыре) рубля 66 копеек, что составляет сумму пени и штрафа, указанных в п. 2.2. настоящего мирового соглашения.

2.4. С учетом уменьшения АО «НТЭК» общего размера неустойки и признания этого размера ООО «КВАРЦ Групп», к выплате в пользу ООО «КВАРЦ Групп» за выполненные работы по Договору причитается 4 217 112 (четыре миллиона двести семнадцать тысяч сто двенадцать) рублей 73 копейки, что составляет разницу между стоимостью выполненных работ (8 739 347 (восемь миллионов семьсот тридцать девять тысяч триста сорок семь) рублей 39 копеек)), и суммой пени и штрафа, указанных в п. 2.2. настоящего мирового соглашения.

2.5. В соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ ООО «КВАРЦ Групп» отказывается от исковых требований в части взыскания стоимости выполненных работ в размере 4 522 234 (четыре миллиона пятьсот двадцать две тысячи двести тридцать четыре) рубля 66 копеек, что составляет разницу между стоимостью выполненных работ (8 739 347 (восемь миллионов семьсот тридцать девять тысяч триста сорок семь) рублей 39 копеек)) и суммой, подлежащей оплате ООО «КВАРЦ Групп» в связи с уменьшением АО «НТЭК» размера неустойки, указанной в п. 2.2. настоящего мирового соглашения. Последствия отказа ООО «КВАРЦ Групп» от исковых требований, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Истцу разъяснены и понятны.

3. Учитывая, что стороны подтвердили наличие встречных однородных обязательств:

• размер задолженности АО «НТЭК» перед ООО «КВАРЦ Групп» по оплате выполненных работ по договору № НТЭК-32-431/2016 от 28.04.2016 составил 4 217 112 (четыре миллиона двести семнадцать тысяч сто двенадцать) рублей 73 копейки;

• размер задолженности ООО «КВАРЦ Групп» перед АО «НТЭК» по
оплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору
№НТЭК-32-428/201б от 28.04.2016 составил 1 903 093 (один миллион
девятьсот три тысячи девяносто три) рубля 35 копеек.

3.1. Стороны договорились произвести зачет встречных обязательств, поименованных в пункте 3 настоящего мирового соглашения, в результате чего:

•размер задолженности АО «НТЭК» перед ООО «КВАРЦ Групп» по оплате выполненных работ по договору № НТЭК-32-431/2016 от 28.04.2016 составил 2 314 019 (два миллиона триста четырнадцать тысяч девятнадцать) рублей 38 копеек, что составляет разницу между суммой, подлежащей оплате ООО «КВАРЦ Групп» за выполненные работы по договору № НТЭК-32-431/2016 от 28.04.2016 (4 217 112 рублей 73 копейки) и задолженностью ООО «КВАРЦ Групп» по оплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору № НТЭК-32-428/2016 от 28.04.2016 (1 903 093 рубля 35 копеек);

•задолженность ООО «КВАРЦ Групп» перед АО «НТЭК» по оплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору № НТЭК-32-428/2016 от 28.04.2016 отсутствует;

•задолженность АО «НТЭК» перед ООО «КВАРЦ Групп» по оплате выполненных работ по договору № НТЭК-32-428/16 от 28.04.2016 отсутствует.

4.Сроки и порядок расчётов по настоящему мировому соглашению. Судебные расходы.

4.1.В течение 45 рабочих дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения судом АО «НТЭК» перечисляет ООО «КВАРЦ Групп» на расчётный счет, указанный в Договоре подряда № НТЭК-32-431/16 от 28.04.2016, 2 314 019 (два миллиона триста четырнадцать тысяч девятнадцать) рублей 38 копеек.

4.2.Расходы по оплате государственной пошлины, уплаченной сторонами при подаче исковых заявлений, подлежат возмещению в следующем порядке:

•50 процентов уплаченной каждой из сторон государственной пошлины подлежат возврату соответствующей стороне Арбитражным судом Красноярского края на основании подпункта 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ;

•оставшиеся 50 процентов государственной пошлины, уплаченной АО «НТЭК», подлежат возмещению Истцом (ООО «КВАРЦ Групп») в течение 45 рабочих дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения судом;

•оставшиеся 50 процентов государственной пошлины, уплаченной ООО «КВАРЦ Групп», не возмещаются Ответчиком (АО «НТЭК»), а относятся на ООО «КВАРЦ Групп».

Все иные понесённые сторонами судебные расходы, в том числе, понесённые, но не заявленные сторонами ко взысканию до момента подписания настоящего мирового соглашения Стороны друг другу не возмещают и относятся на ту Сторону которая их понесла.

5.Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит действующему законодательству РФ.

5.1. Также Стороны подтверждают, что посредством заключения настоящего мирового соглашения Сторонами в полном объеме урегулированы правоотношения - взаимные требования, включающие как основные обязательства, поименованные в договоре подряда № НТЭК-32-428/16 от 28.04.2016, договоре подряда № НТЭК-32-431/16 от 28.04.2016 и настоящем мировом соглашении, в том числе в части оплаты выполненных работ, так и дополнительные в части применения взаимных мер имущественной ответственности по договору подряда № НТЭК-32-428/16 от 28.04.2016, по договору подряда № НТЭК-32-431/16 от 28.04.2016 в форме неустоек, пени, штрафов, процентов, что свидетельствует об окончательном урегулировании гражданско-правовых разногласий по договору подряда № НТЭК-32-428/16 от 28.04.2016, по договору подряда № НТЭК-32-431/16 от 28.04.2016 на условиях, указанных в настоящем мировом соглашении.

6.Стороны подтверждают, что отсутствуют обстоятельства, вынуждающие какую-либо из Сторон заключить настоящее мировое соглашение на крайне невыгодных для нее условиях.

7.Настоящее мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения Арбитражным судом Красноярского края.

8.Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой Стороны и для суда.

Частью 2 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение.

Согласно части 1, 4 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом.

Согласно части 3 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.

В силу части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение подлежит утверждению судом в случае, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Рассмотрев представленное сторонами мировое соглашение, суд установил, что оно подписано уполномоченными лицами, касается предмета спора, направлено на урегулирование предмета спора без принуждения, содержит согласованные сторонами условия об исполнении обязательств друг перед другом, не противоречит закону и иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем, подлежит утверждению арбитражным судом.

Согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения. В связи с утверждением судом мирового соглашения производство по настоящему делу подлежит прекращению.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату полностью или частично в случае прекращения производства по делу. При заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

В силу пункта 3 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных расходов, арбитражный суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном настоящим Кодексом.

Заключенным сторонами мировым соглашением предусмотрено распределение государственной пошлины согласно его пункту 4.2.

Стороны согласовали, что расходы по оплате государственной пошлины, уплаченной сторонами при подаче исковых заявлений, подлежат возмещению в следующем порядке:

50 процентов уплаченной каждой из сторон государственной пошлины подлежат возврату соответствующей стороне Арбитражным судом Красноярского края на основании подпункта 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ; оставшиеся 50 процентов государственной пошлины, уплаченной АО «НТЭК», подлежат возмещению Истцом (ООО «КВАРЦ Групп») в течение 45 рабочих дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения судом; оставшиеся 50 процентов государственной пошлины, уплаченной ООО «КВАРЦ Групп», не возмещаются Ответчиком (АО «НТЭК»), а относятся на ООО «КВАРЦ Групп».

ООО «Кварц групп» уплачено 139732 руб. государственной пошлины платежным поручением № 558 от 26.04.2017 на сумму 73843 руб., № 559 от 26.04.2017 на сумму 65889 руб.

АО «НТЭК» уплачено 296218 руб. государственной пошлины платежным поручением № 11007 от 31.10.2017 на сумму 96218 руб., № 10535 от 20.10.2017 на сумму 200000 руб.

Согласно статье 333.40 НК РФ государственная пошлина в размере 69866 руб. подлежит возврату обществу с ограниченной ответственностью «Кварц Групп» из федерального бюджета, 148109 руб. государственной пошлины подлежит возврату акционерному обществу "Норильско-Таймырская энергетическая компания" из федерального бюджета. В остальной части расходы распределяются в соответствии с условиями мирового соглашения.

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» (часть 2 статьи 184, статья 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 141, 150, 151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:

утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Кварц Групп» (ИНН <***>) и акционерным обществом «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (ИНН <***>) на следующих условиях:

1. Урегулирование взаимных претензий по договору № НТЭК-32-428/2016 от 28.04.2016

1.1. По исковым требованиям ООО «КВАРЦ Групп» к АО «НТЭК»:

1.2. По встречным исковым требованиям АО «НТЭК» к ООО «КВАРЦ Групп».

1.3. ООО «КВАРЦ Групп» признает обоснованным размер неустойки в общем размере 9 155 489 (девять миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 51 копейка, что составляет сумму пени и штрафа, указанных в п. 1.2.1. настоящего мирового соглашения.

1.4. С учетом уменьшения АО «НТЭК» размера неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору № НТЭК-32-428/2016 от 28.04.2016 и признания этого размера ООО«КВАРЦ Групп», задолженность ООО «КВАРЦ Групп» перед АО «НТЭК» по оплате неустойки составляет 1 903 093 (один миллион девятьсот три тысячи девяносто три) рубля 35 копеек, что составляет разницу между суммой пени и штрафа, указанных в п. 1.2.1. настоящего мирового соглашения и размером удержанной неустойки - 7 252 396 (семь миллионов двести пятьдесят две тысячи триста девяносто шесть) рублей 16 копеек).

2.Урегулирование взаимных претензий по договору № НТЭК-32-431/16 от 28.04.2016

3. Учитывая, что стороны подтвердили наличие встречных однородных обязательств:

4. Сроки и порядок расчётов по настоящему мировому соглашению. Судебные расходы.

5. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит действующему законодательству РФ.

7.Настоящее мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения Арбитражным судом Красноярского края.

8.Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой Стороны и для суда.

Производство по делу А33-9517/2017 прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Кварц Групп» (ИНН <***>) из федерального бюджета 69866 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 558 от 26.04.2017.

Возвратить акционерному обществу «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (ИНН <***>) из федерального бюджета 148109 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 10535 от 20.10.2017.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца после его вынесения в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.

Кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.В. Сысоева