Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «Либра Девелопмент» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» о взыскании задолженности по договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г. в размере 178 322 834 руб. 37 коп., задолженности по договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г. в размере 192 855 040 руб. 13 коп., ущерба в связи с выполнением работ ненадлежащего качества в размере 455 975 руб. 60 коп., задолженности по оплате ущерба, понесённого истцом в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ по объектам в размере 1 518 458 руб. 31 коп., всего 373 152 308 руб. 41 коп.; обязании ответчика передать истцу исполнительную документацию. Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика судебных расходов в сумме 100 000 руб. 00 коп.

Определением от 27.08.2013 г. суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика, ФИО1.

В судебном заседании 22.10.2013 г. истец уточнил заявленные требования и просил взыскать с ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» в пользу ООО «Либра Девелопмент» задолженность по договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г. в размере 189 263 687 руб. 72 коп., включая неустойку в размере 189 182 834 руб. 37 коп., а также ущерб понесённый истцом в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ в размере 80 853 руб. 35 коп.; задолженность по договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г. в размере 204 753 895 руб. 16 коп., включая неустойку в размере 193 384 743 руб. 00 коп.; аванс в размере 9 076 218 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за просрочку возврата аванса в размере 399 353 руб. 60 коп., ущерб в размере 455 975 руб. 60 коп., причиненный в связи с выполнением работ ненадлежащего качества, а также ущерб в размере 1 437 604 руб. 96 коп., причиненный в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ; обязать ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» передать ООО «Либра Девелопмент» следующую исполнительную документацию:

по договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г.:

1) исполнительная схема благоустройства;

2) исполнительная схема газопровода;

3) исполнительная схема канализации;

4) исполнительная схема телефонной канализации;

5) исполнительная схема водопровода;

6) исполнительная схема электрокабеля;

7) акт №5 от 21.11.2012г. освидетельствования участков сетей (монтаж кабеля); 8) акт проверки выполнения ТУ №684/12-29 от 14.11.2012г. (электрика);

9) акт №201 от 14.11.2012г. о выполнении тех. условий (сети связи);

10) акт №07 от 09.11.2012г. о выполнении тех. условий на наружное освещение;

11) акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы (наружный газопровод);

12) акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы (внутридомовой газопровод);

13) акт №12 от 16.10.2012г. приёмки законченного строительством объекта системы телефонизации;

14) акт полного технического освидетельствования лифта №155663 от 20.11.2012г.;

15) акт полного технического освидетельствования лифта №155665 от 20.11.2012г;

16) акт от 16.10.2012г. технического осмотра теплового пункта;

17) акт технической готовности сетей автоматизированной системы контроля и учёта газопотребления;

18) протокол №72 от 28.11.2012г.;

19) исполнительная схема геодезической съёмки навала грунта на земельном участке домов №8,9 в 28 микрорайоне г. Липецка.;

20) схема отвода границ земельного участка в натуре (жилые дома №8,9);

21) схема отображения отступы от красных линий объекта капитального строительства (жилой дом №9);

22) акт №1 приёмки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей;

23) акт №2 на монтаж кабелей;

24) журнал прокладки кабелей;

25) техническая документация по электрическим измерениям;

26) акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

27) акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ;

28) акт №8 от 18.08.2012г. о готовности подмостей к производству работ по монтажу лифта;

29) акт №12 от 18.08.2012г. о готовности строительной части к монтажу оборудования лифтов;

30) акт №17 от 09.10.2012г. о готовности лифта к производству отделочных работ;

31) акт от 25.10.2012г. о технической готовности лифтов;

32) акт от 15.10.2012г. о технической готовности Единой Системы Диспетчеризации и Контроля лифтов;

33) декларация о соответствии №Д-RU ЛФ 89.400490;

34) декларация о соответствии №Д-RU ЛФ 89.400489;

35) исполнительная схема шахты лифтов в осях 1-2;

36) исполнительная схема шахты лифтов в осях 2-3;

37) результаты испытания бетонных образцов №8 от 10.02.2012г.;

38) схема котлована №1 жилого дома №9 от 29.08.2011г.;

39) исполнительная схема №3 (Фундаментных плит Фл);

40) исполнительная схема №4 (Ленточных фундаментов);

41) схема №7 нивелировки плит перекрытия на доме №9 цокольный этаж (ось 1-2);

42) схема №5 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 цокольный этаж (ось 1-2);

43) схема №6 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 цокольный этаж (ось 1-2);

44) схема №5/1 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 цокольный этаж (ось 2-3);

45) схема №6/1 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 цокольный этаж (ось 2-3);

46) схема №7/1 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 цокольный этаж (ось 2-3);

47) схема №8 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 1 этажа (ось 1-2);

48) схема №8/1 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 1 этажа (ось 2-3);

49) схема №9 нивелировки плит перекрытия на доме №9 1 этаж (ось 1-2);

50) схема №9/1 нивелировки плит перекрытия на доме №9 1 этаж (ось 2-3);

51) схема №10 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 2 этаж (ось 1-2);

52) схема №10/1 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 2 этаж (ось 2-3);

53) схема №11 нивелировки плит перекрытия на доме №9 2 этаж (ось 1-);

54) схема №11/1 нивелировки плит перекрытия на доме №9 2 этаж (ось 2-3);

55) исполнительная схема шахты лифтов оси 1-2;

56) исполнительная схема шахты лифтов оси 3-4;

57) акт №4 от 30.03.2012г. приёмки работ по монтажу ЖБИ;

58) результаты №1308-6 от 31.08.2011г. определения физических характеристик грунта в основании фундаментов;

59) результаты №1164-6 от 05.08.2011г. плотности грунта земляного полотна в основании кранового пути КБ 405.1 А;

60) результаты испытания бетонных образцов №5 от 28.03.2011г.; 61) результаты испытания бетонных образцов №6 от 10.04.2012г.;

62) акт освидетельствования скрытых работ №162 от 03.07.2012г. «На устройство 1-го слоя рулонной кровли над тех.этажом»;

63) акт освидетельствования скрытых работ №162 от 03.07.2012г. «На устройство 2-го слоя рулонной кровли над тех.этажом»;

64) акт освидетельствования скрытых работ №66 от 22.02.2012г.;

65) акт освидетельствования скрытых работ №78 от 05.03.2012г.;

66) акт освидетельствования скрытых работ №125 от 13.04.2012г.;

67) акт №201 от 14 ноября 2012 г. о выполнении технических условий по телефонизации;

68) акт приемки законченного строительством объекта (телефонизация);

69) протокол №4302 от 5.09.2012 г механических испытаний сварных стыков стального газопровода;

70) протокол №4295 от 5.09.2012 г механических испытаний сварных стыков стального газопровода;

71) протокол №4462 от 3.09.2012 г механических испытаний сварных стыков стального газопровода;

72) протокол №4456 от 3.10.2012 г механических испытаний сварных стыков стального газопровода;

73) исполнительная схема наружного газопровода;

74) приказ №22 от 26 октября 2012 г. о назначении комиссии по приемки в эксплуатацию;

75) акт освидетельствования скрытых работ № 1 от 5.09.2012 г.; 76) акт освидетельствования скрытых работ № 2 от 5.10.2012 г.; 77) акт освидетельствования скрытых работ № 3 от 5.10.2012 г.;

78) строительный паспорт (фасадный газопровод);

79) строительный паспорт (фасадный газопровод);

80) строительный паспорт (подземный газопровод);

81) акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (наружный газопровод);

82) акт, подтверждающий соответствие построенного объекта требованиям технического регламента (газоснабжение);

83) акт, подтверждающий соответствие построенного объекта проектной документации;

84) акт, подтверждающий соответствие построенного объекта техническим условиям;

85) приказ №22 от 26 октября 2012 г. о назначении комиссии по приемки в эксплуатацию;

86) акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (внутридомовой газопровод);

87) строительный паспорт;

88) протокол механических испытаний сварных стыков газопровода;

89) акт технического осмотра узла учета питьевой воды;

90) акт освидетельствования скрытых работ №1 от 08.08.2012. на устройство траншей и монтаж колодцев;

91) акт освидетельствования скрытых работ №2 от 10.08.2012 на устройство песчаного основания под трубопровод;

92) акт освидетельствования скрытых работ №3 от 20.08.2012 г. на монтаж трубопровода;

93) акт освидетельствования скрытых работ №4 от 20.08.2012 г. на обратную засыпку трубопровода песком;

94) акт №5 от 20.08.2012 г. о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;

95) акт №6 от 20.08.2012 г. освидетельствования участков сетей инженерно- технического обеспечения;

96) акт освидетельствования скрытых работ №1 от 23.07.2012 г. на устройство песчаного основания сетей канализации на участке К4-К8 песком;

97) акт освидетельствования скрытых работ №2 от 23.07.2012 г. на монтаж канализационных колодцев К4-К8;

98) акт освидетельствования скрытых работ №3 от 23.07.2012 г. на монтаж канализационных колодцев К6-К7;

99) акт освидетельствования скрытых работ №8 от 23.07.2012 г. на обратную засыпку трубопровода песком на участке К6,К7,К8;

100) акт внешнего осмотра трубопровода (тепловой сети);

101) акт № 5 о проведении испытаний на прочность и герметичность;

102) акт от 15.11.2012 г. о проведении промывки трубопроводов;

103) акт от 15.11.2012 г. проверки внутренней очистки технологических трубопроводов;

104) акт скрытых работ № 1 на приемку траншей под теплокамеру УТ1;

105) акт скрытых работ № 2 на приемку оснований из песка под трубопроводы и камеру УТ1;

106) акт скрытых работ № 3 на монтаж трубопроводов;

107) акт скрытых работ № 4 на монтаж стен УТ;

108) акт скрытых работ № 5 на приемку гидроизоляции;

109) акт скрытых работ № 6 на монтаж балок;

110) акт скрытых работ № 7 на устройство полов в теплокамере;

111) акт скрытых работ № 8 на монтаж плит покрытий теплокамеры;

112) акт скрытых работ № 9 на обратную засыпку теплокамеры;

113) заключение № 113 по УЗ контролю сварных соединений;

114) заключение № 114 по УЗ контролю сварных соединений;

115) заключение № 115 по УЗ контролю сварных соединений;

116) протокол лабораторных исследований № 3214 от 26.11.2012 (горячая вода);

117) акт №153 от 22.11.2012 г. осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей;

118) разрешение № 153 от 28.11.2012 г. на допуск в эксплуатацию энергоустановки (теплосеть, тепловой узел);

119) исполнительная схема мусоропровода;

120) протокол № 72 от 28.11.2012 результатов физических факторов (шума);

По договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г.:

1) технические условия для присоединения к электрическим сетям №Э2163-2126 от 28.11.2011г.;

2) исполнительная съемка котлована;

3) эскиз разбивки ж.д. 8;

4) схема отвода границ земельного участка;

5) исполнительная съемка ленточных фундаментов № 4;

6) исполнительная схема опор наружного освещения;

7) журнал №1 Бетонных работ;

8) журнал №1 Сварочных работ;

9) журнал №1 По монтажу строительных конструкций;

10) общий журнал работ №1;

11) общий журнал работ №2;

12) общий журнал работ №3;

13) акт приемки системы внутренней канализации и водостоков (ливневая канализация);

14) исполнительная схема шахты лифтов в осях 1-2; 15) исполнительная схема шахты лифтов в осях 2-3; 16) исполнительная схема шахты лифтов в осях 3-4;

17) акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей № 1 от 24.05.2013 г.;

18) акт №2. на монтаж кабелей;

19) протокол осмотра и проверки сопротивления кабелей перед укладкой;

20) журнал прокладки кабелей;

21) акт освидетельствования скрытых работ на устройство песчаного основания под теплотрассу;

22) акт освидетельствования скрытых работ на разработку траншеи под теплотрассу;

23) акт освидетельствования скрытых работ на устройство обратной засыпки теплотрассы;

24) акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку теплосети от УТ- 2 к ж.д 8;

25) акт освидетельствования скрытых работ на устройство песчаного основания сетей канализации на участках К1-К15 р.з., К2-К8, К3-К16р.з. песком;

26) акт освидетельствования скрытых работ на монтаж канализационных колодцев К1,К2, КЗ,К8;

27) акт освидетельствования скрытых работ на гидроизоляцию колодцев Kl, К2, КЗ, К8;

28) акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов сетей канализации на участках К1-К15 р.з., К2-К8, К3-К16р.з;

29) акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку трубопровода песком на участках К1-К15 р.з., К2-К8, К3-К16р.з;

30) акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (канализация);

16.12.2013 г. истец вновь уточнил заявленные требования (письменное ходатайство приобщено к материалам дела).

Суд принял уточнение истцом заявленных требований, поскольку это право истца.

По ходатайству сторон в судебном заседании 16.12.2013 г. был объявлен перерыв для принятия мер по урегулированию спора.

В судебном заседании 24.12.2013 г. стороны представили подписанный проект мирового соглашения, просили его утвердить, производство по делу прекратить.

В соответствии со статьями 1,9 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе, они свободны в установлении своих гражданских прав и обязанностей и по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Рассмотрев представленное мировое соглашение, суд считает, что оно является волеизъявлением сторон, не противоречит законам и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц, составлено в письменной форме (статья 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подписано полномочным представителем истца и руководителем ответчика.

При таких обстоятельствах суд, руководствуясь статьями 139-142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При подаче искового заявления истец по платежному поручению № 358 от 24.04.2013 г. оплатил государственную пошлину в сумме 200 000 руб. 00 коп.

В связи с уточнением истцом заявленных требований по условиям мирового соглашения распределению подлежит государственная пошлина в сумме 84 532 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации истцу из федерального бюджета возвращается половина

подлежащей оплате государственной пошлины в сумме 42 266 руб. 00 коп. (84532 : 2), а также 115 468 руб. 00 коп. в связи с уменьшением заявленных требований, всего 157 734 руб. 00 коп.

По условиям мирового соглашения, оставшийся размер государственной пошлины распределяется в следующем порядке: 25 % относится на истца, 25 % (21 133 руб. 35 коп) возмещается ответчиком истцу не позднее 31 января 2014 г.

Руководствуясь статьями 139-142, частью 2 статьи 150, 151, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Утвердить мировое соглашение по делу №А36-2051/2013, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Либра Девелопмент» (<...> строение 10Б, ОГРН <***>) и обществом с ограниченной ответственностью «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) на следующих условиях:

«1. В рамках настоящего Мирового соглашения Ответчик признаёт перед Истцом следующую задолженность:

1.1. Задолженность по Договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г. по осуществлению строительства жилого здания №9 в Октябрьском округе г. Липецка по оплате неустойки в размере 3 230 463 (три миллиона двести тридцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 16 копеек.

1.2. Задолженность по Договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г. по осуществлению строительства жилого здания №8 в Октябрьском округе г. Липецка по возврату непогашенного аванса в размере 9 076 216 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч двести шестнадцать) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 18%.

1.3. Общий размер задолженности Ответчика перед Истцом в рамках взаимоотношений по Договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г. и Договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г. составляет 12 306 679 (двенадцать миллионов триста шесть тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 76 копеек, в т.ч. НДС.

2. Вместе с тем, стороны признают наличие следующей задолженности Истца перед Ответчиком:

2.1. Задолженность по Договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г. по осуществлению строительства жилого здания №9 в Октябрьском округе г. Липецка по

оплате выполненных Ответчиком в размере 11 020 403 (одиннадцать миллионов двадцать тысяч четыреста три) рубля 76 копеек, в т.ч. НДС 18%.

2.2. Задолженность по Договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г. по осуществлению строительства жилого здания №8 в Октябрьском округе г. Липецка по оплате выполненных Ответчиком работ в размере 1 286 276 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

2.3. Общий размер задолженности Ответчика перед Истцом в рамках взаимоотношений по Договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г. и Договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г. составляет 12 306 679 (двенадцать миллионов триста шесть тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 76 копеек, в т.ч. НДС 18%.

3. Помимо наличия задолженности, согласованной сторонами в п.1 и п.2 настоящего Мирового соглашения Стороны признают факт того, что удержанный платёж по Договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г. в размере 5 762 522 (пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% и удержанный платёж по Договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г. в размере 5 105 918 (пять миллионов сто пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% не подлежит оплате Истцом Ответчику в связи с тем, что основания для выплаты удержанных платежей отсутствуют. Ответчик отказывается от права требования оплаты Истцом удержанных платежей, указанных в настоящем пункте.

4. Подписанием настоящего Мирового соглашения Ответчик гарантирует Истцу своё право на взыскание задолженности, указанной в п.2 настоящего Мирового соглашения, а также подтверждает всю полноту прав Ответчика по взаимоотношениям Сторон по Договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г. и Договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г. и подтверждает, что право требования указанной задолженности, а также любые иные права Ответчика по Договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г. и Договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г. Ответчиком не уступлены, не заложены, а также свободны от каких либо прав и/или обременений со стороны третьих лиц.

5. С учётом признания Ответчиком задолженности, указанной в п.1 настоящего Мирового соглашения, а также с учётом отказа Ответчика от требований оплаты Истцом в пользу Ответчика удержанных платежей, указанных в п.З настоящего Мирового соглашения, Истец отказывается от исковых требований к Ответчику, заявленных им в рамках судебного разбирательства по делу №А36-2051/2013, за исключением требования

о взыскании задолженности, признанной Ответчиком в соответствии с п.1 настоящего Мирового соглашения.

6. Подписанием настоящего Мирового соглашения Ответчик отказывается от всех возможных денежных требований, включая взыскание любой иной задолженности, не упомянутой в настоящем Мировом соглашении, в том числе взыскания неустойки, а также каких-либо иных возможных претензий к Истцу, в рамках взаимоотношений по Договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г. и Договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г.

7. В связи с наличием взаимных однородных требований между Истцом и Ответчиком, указанных в настоящем Мировом соглашении, настоящим Стороны пришли к соглашению, в соответствии со ст. 410 ГК РФ осуществить зачёт общей задолженности Ответчика перед Истцом, отражённой в п. 1.3. настоящего Мирового соглашения на соответствующий размер задолженности Истца перед Ответчиком, указанной в п.2.3. настоящего Мирового соглашения, следующим образом:

7.1. Зачесть требования Истца на сумму 9 076 216 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч двести шестнадцать) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 18% по Договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г. в счет требований Ответчика на сумму 9 076 216 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч двести шестнадцать) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 18% по Договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г.

7.2. Зачесть требования Ответчика на сумму 1 286 276 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% по Договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г. в счет требований Истца на сумму 1 286 276 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек в счет неустойки по Договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г.

7.3. Зачесть требования Ответчика на сумму 1 944 187 (один миллион девятьсот сорок четыре тысячи сто восемьдесят семь) рублей 16 копеек, в т.ч. НДС 18% по Договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г. в счет требований Истца на сумму 1 944 187 (один миллион девятьсот сорок четыре тысячи сто восемьдесят семь) рублей 16 копеек в счет неустойки по Договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г.

8. С учётом осуществления зачёта встречных однородных требований в соответствии с п.7 настоящего Мирового соглашения, Стороны признают факт отсутствия каких-либо иных денежных требований друг к другу в рамках взаимоотношений Сторон

по Договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г. и Договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г., Стороны претензий друг к другу не имеют.

9. Подписанием настоящего Мирового соглашения, Стороны подтверждают факт расторжения с 03.04.2013г. Договора №289/1/11 от 30.06.2011г. на предмет оказания услуг по выполнению функций технического заказчика, при строительстве жилого здания №9 в 28 микрорайоне Октябрьского округа г.Липецка, в рамках Договора №231/1/11 от 30.06.2011г., а также Договора №288/1/11 от 30.06.2011г. на предмет оказания услуг по выполнению функций технического заказчика, при строительстве жилого здания №8 в 28 микрорайоне Октябрьского округа г.Липецка, в рамках Договора строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г.

10. Подписанием настоящего Мирового соглашения, Стороны признают отсутствие друг к другу денежных требований, а также каких-либо иных претензий в рамках взаимоотношений Сторон по Договору №289/1/11 от 30.06.2011г. на предмет оказания услуг по выполнению функций технического заказчика и Договору №288/1/11 от 30.06.2011г. на предмет оказания услуг по выполнению функций технического заказчика, Стороны претензий друг к другу не имеют.

11. Государственная пошлина по делу № А36-2051/2013 уплаченная Истцом, распределяется в следующем порядке:

11.1. 50% возмещается Истцу из федерального бюджета в порядке ст. 141 АПК РФ, а именно сумма в размере 42 266 (сорок две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей семьдесят копеек.

11.2. 25% возмещается Ответчиком в пользу Истца, а именно сумма в размере 21 133 (двадцать одна тысяча сто тридцать три) рубля 35 копеек, в срок не позднее 31 января 2014 года, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Истца, указанный в п. 14 настоящего Мирового соглашения.

12. Ответчик принимает на себя обязательство передать Истцу по Акту приёма- передачи, в срок не позднее 31 января 2014г., следующую исполнительную документацию:

по Договору строительного подряда №231/1/11 от 30.06.2011г.:

1) Исполнительная схема благоустройства;

2) Исполнительная схема газопровода;

3) Исполнительная схема канализации;

4) Исполнительная схема телефонной канализации;

5) Исполнительная схема водопровода;

6) Исполнительная схема электрокабеля;

7) Акт №5 от 21.11.2012г. освидетельствования участков сетей (монтаж кабеля);

8) Акт проверки выполнения ТУ №684/12-29 от 14.11.2012г. (электрика);

9) Акт №201 от 14.11.2012г. о выполнении тех. Условий (сети связи);

10) Акт №07 от 09.11.2012г. о выполнении тех. Условий на наружное освещение;

11) Акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы (наружный газопровод);

12) Акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы (внутридомовой газопровод);

13) Акт №12 от 16.10.2012г. приёмки законченного строительством объекта системы телефонизации;

14) Акт полного технического освидетельствования лифта №155663 от 20.11.2012г.;

15) Акт полного технического освидетельствования лифта №155665 от 20.11.2012г;

16) Акт от 16.10.2012г. технического осмотра теплового пункта.;

17) Акт технической готовности сетей автоматизированной системы контроля и учёта газопотребления;

18) Протокол №72 от 28.11.2012г.;

19) Исполнительная схема геодезической съёмки навала грунта на земельном участке домов №8,9 в 28 микрорайоне г. Липецка.

20) Схема отвода границ земельного участка в натуре (жилые дома №8,9);

21) Схема отображения отступы от красных линий объекта капитального строительства (жилой дом №9);

22) Акт №1 приёмки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей;

23) Акт №2 на монтаж кабелей;

24) Журнал прокладки кабелей;

25) Техническая документация по электрическим измерениям;

26) Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

27) Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ;

28) Акт №8 от 18.08.2012г. о готовности подмостей к производству работ по монтажу лифта;

29) Акт №12 от 18.08.2012г. о готовности строительной части к монтажу оборудования лифтов;

30) Акт №17 от 09.10.2012г. о готовности лифта к производству отделочных работ;

31) Акт от 25.10.2012г. о технической готовности лифтов;

32) Акт от 15.10.2012г. о технической готовности Единой Системы Диспетчеризации и Контроля лифтов;

33) Декларация о соответствии №Д-RU ЛФ 89.400490;

34) Декларация о соответствии №Д-RU ЛФ 89.400489;

35) Исполнительная схема шахты лифтов в осях 1-2;

36) Исполнительная схема шахты лифтов в осях 2-3;

37) Результаты испытания бетонных образцов №8 от 10.02.2012г.;

38) Схема котлована №1 жилого дома №9 от 29.08.2011г.;

39) Исполнительная схема №3 (Фундаментных плит Фл);

40) Исполнительная схема №4 (Ленточных фундаментов);

41) Схема №7 нивелировки плит перекрытия на доме №9 цокольный этаж (ось 1-2);

42) Схема №5 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 цокольный этаж (ось 1-2);

43) Схема №6 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 цокольный этаж (ось 1-2);

44) Схема №5/1 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 цокольный этаж (ось 2-3);

45) Схема №6/1 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 цокольный этаж (ось 2-3);

46) Схема №7/1 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 цокольный этаж (ось 2-3);

47) Схема №8 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 1 этажа (ось 1-2);

48) Схема №8/1 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 1 этажа (ось 2-3);

49) Схема №9 нивелировки плит перекрытия на доме №9 1 этаж (ось 1-2);

50) Схема №9/1 нивелировки плит перекрытия на доме №9 1 этаж (ось 2-3);

51) Схема №10 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 2 этаж (ось 1-2);

52) Схема №10/1 исполнительной съёмки планового положения панелей на доме №9 2 этаж (ось 2-3);

53) Схема №11 нивелировки плит перекрытия на доме №9 2 этаж (ось 1);

54) Схема №11/1 нивелировки плит перекрытия на доме №9 2 этаж (ось 2-3);

55) Исполнительная схема шахты лифтов оси 1-2;

56) Исполнительная схема шахты лифтов оси 3-4;

57) Акт №4 от 30.03.2012г. приёмки работ по монтажу ЖБИ;

58) Результаты №1308-6 от 31.08.2011г. определения физических характеристик грунта в основании фундаментов;

59) Результаты №1164-6 от 05.08.2011г. плотности грунта земляного полотна в основании кранового пути КБ 405.1 А;

60) Результаты испытания бетонных образцов №5 от 28.03.2011г.; 61) Результаты испытания бетонных образцов №6 от 10.04.2012г.;

62) Акт освидетельствования скрытых работ №162 от 03.07.2012г. «На устройство 1-го слоя рулонной кровли над тех.этажом»;

63) Акт освидетельствования скрытых работ №162 от 03.07.2012г. «На устройство 2-го слоя рулонной кровли над тех.этажом»;

64) Акт освидетельствования скрытых работ №66 от 22.02.2012г.;

65) Акт освидетельствования скрытых работ №78 от 05.03.2012г.;

66) Акт освидетельствования скрытых работ №125 от 13.04.2012г.;

67) Акт №201 от 14 ноября 2012 г о выполнении технических условий по телефонизации;

68) Акт приемки законченного строительством объекта (телефонизация);

69) Протокол №4302 от 5.09.2012 г механических испытаний сварных стыков стального газопровода;

70) Протокол №4295 от 5.09.2012 г механических испытаний сварных стыков стального газопровода;

71) Протокол №4462 от 3.09.2012 г механических испытаний сварных стыков стального газопровода;

72) Протокол №4456 от 3.10.2012 г механических испытаний сварных стыков стального газопровода;

73) Исполнительная схема наружного газопровода;

74) Приказ №22 от 26 октября 2012 г. о назначении комиссии по приемки в эксплуатацию;

75) Акт освидетельствования скрытых работ № 1 от 5.09.2012 г.; 76) Акт освидетельствования скрытых работ № 2 от 5.10.2012 г.; 77) Акт освидетельствования скрытых работ № 3 от 5.10.2012 г.;

78) Строительный паспорт (фасадный газопровод);

79) Строительный паспорт (фасадный газопровод);

80) Строительный паспорт (подземный газопровод);

81) Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (наружный газопровод);

82) Акт подтверждающий соответствие построенного объекта требованиям технического регламента (газоснабжение);

83) Акт подтверждающий соответствие построенного объекта проектной документации;

84) Акт подтверждающий соответствие построенного объекта техническим условиям;

85) Приказ №22 от 26 октября 2012 г. о назначении комиссии по приемки в эксплуатацию;

86) Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (внутридомовой газопровод);

87) Строительный паспорт;

88) Протокол механических испытаний сварных стыков газопровода;

89) Акт технического осмотра узла учета питьевой воды;

90) Акт освидетельствования скрытых работ №1 от 08.08.2012 г. на устройство траншей и монтаж колодцев;

91) Акт освидетельствования скрытых работ №2 от 10.08.2012 г. на устройство песчаного основание под трубопровод;

92) Акт освидетельствования скрытых работ №3 от 20.08.2012 г. на монтаж трубопровода;

93) Акт освидетельствования скрытых работ №4 от 20.08.2012 г. на обратную засыпку трубопровода песком;

94) Акт №5 от 20.08.2012 г. о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;

95) Акт №6 от 20.08.2012 г. освидетельствования участков сетей инженерно- технического обеспечения;

96) Акт освидетельствования скрытых работ №1 от 23.07.2012 г. на устройство песчаного основания сетей канализации на участке К4-К8 песком;

97) Акт освидетельствования скрытых работ №2 от 23.07.2012 г. на монтаж канализационных колодцев К4-К8;

98) Акт освидетельствования скрытых работ №3 от 23.07.2012 г. на монтаж канализационных колодцев К6-К7;

99) Акт освидетельствования скрытых работ №8 от 23.07.2012 г. на обратную засыпку трубопровода песком на участке К6, К7, К8;

100) Акт внешнего осмотра трубопровода (тепловой сети);

101) Акт № 5 о проведении испытаний на прочность и герметичность;

102) Акт от 15.11.2012 о проведении промывки трубопроводов;

103) Акт от 15.11.2012 проверки внутренней очистки технологических трубопроводов;

104) Акт скрытых работ № 1 на приемку траншей под теплокамеру УТ1;

105) Акт скрытых работ № 2 на приемку оснований из песка под трубопроводы и камеру УТ1;

106) Акт скрытых работ № 3 на монтаж трубопроводов;

107) Акт скрытых работ № 4 на монтаж стен УТ;

108) Акт скрытых работ № 5 на приемку гидроизоляции;

109) Акт скрытых работ № 6 на монтаж балок;

110) Акт скрытых работ № 7 на устройство полов в теплокамере;

111) Акт скрытых работ № 8 на монтаж плит покрытий теплокамеры;

112) Акт скрытых работ № 9 на обратную засыпку теплокамеры;

113) Заключение № 113 по УЗ контролю сварных соединений;

114) Заключение № 114 по УЗ контролю сварных соединений;

115) Заключение № 115 по УЗ контролю сварных соединений;

116) Протокол лабораторных исследований № 3214 от 26.11.2012 (горячая вода);

117) Акт № 153 от 22.11.2012 осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей;

118) Разрешение № 153 от 28.11.2012 на допуск в эксплуатацию энергоустановки (теплосеть, тепловой узел);

119) Исполнительная схема мусоропровода;

120) Протокол № 72 от 28.11.2012 результатов физических факторов (шума);

по Договору строительного подряда №273/1/11 от 30.06.2011г.;

1) Технические условия для присоединения к электрическим сетям №Э2163-2126 от 28.11.2011г.;

2) Исполнительная съемка котлована;

3) Эскиз разбивки ж.д. 8;

4) Схема отвода границ земельного участка;

5) Исполнительная съемка ленточных фундаментов № 4;

6) Исполнительная схема опор наружного освещения;

7) ЖУРНАЛ №1 Бетонных работ;

8) ЖУРНАЛ №1 Сварочных работ;

9) ЖУРНАЛ №1 По монтажу строительных конструкций;

10) ОБЩИЙ журнал работ № 1;

11) ОБЩИЙ журнал работ №2;

12) ОБЩИЙ журнал работ №3

13) Акт приемки системы внутренней канализации и водостоков (ливневая канализация);

14) Исполнительная схема шахты лифтов в осях 1-2; 15) Исполнительная схема шахты лифтов в осях 2-3; 16) Исполнительная схема шахты лифтов в осях 3-4;

17) Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей № 1 от 24.05.2013;

18) Акт №2 на монтаж кабелей;

19) Протокол осмотра и проверки сопротивления кабелей перед укладкой;

20) Журнал прокладки кабелей;

21) Акт освидетельствования скрытых работ на устройство песчаного основания под теплотрассу;

22) Акт освидетельствования скрытых работ на разработку траншеи под теплотрассу;

23) Акт освидетельствования скрытых работ на устройство обратной засыпки теплотрассы;

24) Акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку теплосети от УТ-2 к ж.д 8;

25) Акт освидетельствования скрытых работ на устройство песчаного основания сетей канализации на участках К1-К15 р.з., К2-К8, К3-К16р.з. песком;

26) Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж канализационных колодцев К1, К2, КЗ, К8;

27) Акт освидетельствования скрытых работ на гидроизоляцию колодцев Kl, К2, КЗ, К8;

28) Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов сетей канализации на участках К1-К15 р.з., К2-К8, К3-К16р.з;

29) Акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку трубопровода песком на участках К1-К15 р.з., К2-К8, К3-К16р.з;

30) Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (канализация);

13. Судебные расходы, за исключением п.9 настоящего Мирового соглашения, связанные прямо или косвенно с настоящим гражданским делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

14. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения (вынесения соответствующего определения) Арбитражным судом Липецкой области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15. На основании настоящего Мирового соглашения, утвержденного Арбитражным судом Липецкой области, производство по делу №А36-2051/2013 в силу ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ подлежит прекращению.

16. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением».

Прекратить производство по делу №А36-2051/2013.

Обществу с ограниченной ответственностью «Либра Девелопмент» (<...> строение 10Б, ОГРН <***>) выдать справку на возврат из федерального бюджета уплаченной государственной пошлины в сумме 157 734 руб. 00 коп.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в течение месяца со дня вынесения.

Cудья

Т.М. Щедухина