Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление кредитора - Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (430005, <...>, ОГРН <***>, ИНН<***>)

о включении требования в сумме 200000 рублей в реестр требований кредиторов должника - акционерного общества Трест "Мордовпромстрой" (430005, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии в судебном заседании:

заявитель устно просил о рассмотрении требования в свое отсутствие,

конкурсный управляющий не явился, надлежащим образом извещен,

отчёт о публикации судебного акта на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет размещен 06.04.2018,

у с т а н о в и л :

01 июня 2016 года Арбитражным судом РМ возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) должника - акционерного общества Трест "Мордовпромстрой".

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 12 февраля 2018 года должник - АО Трест "Мордовпромстрой" признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура конкурсного производства на срок с 05 февраля 2018 года до 01 августа 2018 года, конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" №30 от 17 февраля 2018 года.

03.04.2018 кредитор - Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Республики Мордовия" обратился в арбитражный суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника – АО Трест "Мордовпромстрой" задолженности в сумме 200000 рублей.

Определением арбитражного суда от 05.04.2018 заявление ГОСУКС Республики Мордовия принято судом к производству и назначено судебное заседание по рассмотрению по существу заявления кредитора.

От конкурсного управляющего ФИО1 поступил письменный отзыв от 30.04.2018, в котором сообщается об отсутствии возражений относительно требования кредитора – ГОСУКС Республики Мордовия.

От иных лиц возражений по существу и размеру требования в срок, установленный пунктом 3 статьи 100 Закона о банкротстве, не поступило.

Требование рассмотрено в судебном заседании без участия сторон на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении заявленного требования по существу установлено следующее.

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 28.05.2015 в связи с утверждением мирового соглашения прекращено производство по делу №А39-7125/2014 по иску Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" к открытому акционерному обществу Трест "Мордовпромстрой"
о взыскании 97147028 рублей и встречному исковому заявлению открытого акционерного общества Трест "Мордовпромстрой" к Государственному казенному учреждению "Управление капитального строительства Республики Мордовия" о взыскании неустойки в сумме 115770075 рублей 71 копейка, обязании ГКУ "Управление капитального строительства Республики Мордовия" продлить срок выполнения работ по государственному контракту от 05.04.2013 №8/вр-2013 до 31 декабря 2015 года, и расходов по уплате государственной пошлины в размере 206000 рублей.

Так, по мировому соглашению от 28.05.2015 стороны пришли к следующему:

Согласно пункту 1 мирового соглашения, настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со статьями 138 - 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ для целей урегулирования по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления исковых требований Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (истец) к Акционерному обществу Трест "Мордовпромстрой" (ответчик) и встречного иска, поданного ответчиком к истцу (дело №A39-7125/2014).

Согласно пункту 2 мирового соглашения, поводом и основанием для направления исковых требований в суд послужили взаимоотношения сторон по государственному контракту от 05.04.2013 № 8/вр-2013 на выполнение работ по объекту "Межрегиональный Центр для одаренных детей в городском округе Саранск (II этап)" по которому истец выступает государственным заказчиком, а ответчик - подрядчиком.

По условиям пункта 3 мирового соглашения, истцом, с учетом уточнения, предъявлены исковые требования о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по государственному контракту от 05.04.2013 №8/вр-2013 в сумме 83394203 рубля.

В соответствии с пунктом 4 мирового соглашения, ответчик предъявил к истцу встречное исковое заявление: о взыскании с Истца неустойки за нарушение сроков оплаты по государственному контракту от 05.04.2013 №8/вр-2013 в сумме 115770075 рублей 71 копейка; об обязании истца продлить срок выполнения работ по государственному контракту от 05.04.2013 №8/вр-2013 до 31 декабря 2015 года путем подписания дополнительного соглашения к государственному контракту от 05.04.2013 №8/вр-2013; о взыскании расходов ответчика по уплате государственной пошлины в сумме 206000 рублей.

Согласно пункту 5 мирового соглашения, учитывая однородность и похожий размер предъявленных истцом и ответчиком имущественных требований, стороны в целях урегулирования имеющегося спора заключают мировое соглашение на следующих условиях:

Согласно пункту 5.1. мирового соглашения, истец частично отказывается от своих требований по первоначальному иску о взыскании 83194203 рубля.

Согласно пункту 5.2. мирового соглашения, ответчик частично признает исковые требования по первоначальному иску в размере 200000 рублей. При этом, ответчик обязуется выплатить истцу денежную сумму в размере 200000 рублей в течение 15 календарных дней с момента утверждения Арбитражным судом Республики Мордовия настоящего мирового соглашения.

Согласно пункту 5.4. мирового соглашения, ответчик отказывается от своих требований по встречному иску о взыскании 115770075 рублей 71 копейка, обязании истца продлить срок выполнения работ по государственному контракту от 05.04.2013 №8/вр-2013 до 31 декабря 2015 года путем подписания дополнительного соглашения к государственному контракту от 05.04.2013 № 8/вр-2013.

В соответствии с пунктами 6 и 7 мирового соглашения, судебные расходы по первоначальному исковому заявлению в размере 100000 рублей возлагаются на истца, судебные расходы по встречному исковому заявлению в размере 103000 рублей – на ответчика.

По условиям пункта 8 мирового соглашения, с момента вступления в силу настоящего мирового соглашения стороны не имеют друг к другу каких-либо требований по выплате штрафных санкций, связанных прямо или косвенно с государственным контрактом от 05.04.2013 № 8/вр-2013 на выполнение работ по объекту "Межрегиональный Центр для одаренных детей в городском округе Саранск (II этап)".

В связи с неисполнением АО Трест "Мордовпромстрой" условий мирового соглашения, 10.02.2017 Арбитражным судом Республики Мордовия выдан исполнительный лист №ФС 012068024 по делу №А39-7125/2014 на принудительное исполнение условий мирового соглашения от 28.05.2015.

В связи с возбуждением арбитражным судом в отношении АО Трест "Мордовпромстрой" дела о несостоятельности (банкротстве), кредитор – ГОСУКС Республики Мордовия обратился с настоящим требованием о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в сумме 200000 рублей.

ГОСУКС Республики Мордовия, обращаясь в суд с настоящим заявлением об установлении в реестре требований кредиторов должника - АО Трест "Мордовпромстрой" требования в сумме 200000 рублей, указывает на неисполнение последним предусмотренной пунктом 5.3 мирового соглашения обязанности оплатить истцу денежную сумму в размере 200000 рублей в течение 15 календарных дней с момента утверждения Арбитражным судом Республики Мордовия настоящего мирового соглашения.

Рассмотрев представленные в материалы дела документы, суд считает заявление ГОСУКС Республики Мордовия подлежащим удовлетворению, исходя из следующего.

Согласно статье 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с частью 1 статьи 16 и частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица; вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

При наличии вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего состав и размер требования кредитора, арбитражный суд определяет возможность его предъявления в процессе несостоятельности и очередность удовлетворения, не пересматривая спор по существу.

Доказательств оплаты АО Трест "Мордовпромстрой" суммы, установленной в мировом соглашении от 25.05.2015, утвержденным определением суда от 28.05.2015 по делу №А39-7125/2014, в материалы дела не представлено.

Поскольку заявитель документально обосновал наличие у должника - АО Трест "Мордовпромстрой" задолженности в сумме 200000 рублей, которые последний (согласно пункту 5.3 мирового соглашения) обязался оплатить заявителю в течение 15 календарных дней с момента утверждения Арбитражным судом Республики Мордовия мирового соглашения (мировое соглашение утверждено 28.05.2015), а должник доказательств оплаты не представил, арбитражный суд считает заявленное требование обоснованным, документально подтвержденным и подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь статьями 4, 5, 16, 32, 100, 142 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 №127-ФЗ, статьями 69, 176, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Признать в процедуре конкурсного производства обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника – акционерного общества Трест "Мордовпромстрой" (430005, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) требование кредитора –Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (430005, <...>, ОГРН <***>, ИНН<***>) в сумме 200000 рублей (основной долг).

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в Первый арбитражный апелляционный суд путём подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Мордовия.

Судья Н.А. Мысина