Определение № А39-3373/12 от 03.06.2013 АС Республики Мордовия

1018/2013-17631(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А39-3373/2012

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Никишиной Т.Л., рассмотрев ходатайство руководителя Центра судебной строительно-технической экспертизы (ЦССТЭ) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» №01.2-03/220 от 30.05.2013 о приостановлении строительных работ на время проведения инженерных изысканий,

без вызова сторон,

у с т а н о в и л:

определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 27 декабря 2012 года по иску открытого акционерного общества «Мордовская ипотечная корпорация» (истец) к открытому акционерному обществу «Мордовспецстрой» (ответчик), по ходатайству истца судом назначена судебная строительно-техническая экспертиза.

Производство экспертизы поручено экспертам Центра судебной строительно- технической экспертизы (ЦССТЭ) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет».

Руководитель экспертного учреждения обратился в Арбитражный суд Республики Мордовия с ходатайством о приостановлении строительных работ объекта исследования: территории (1 этап) (2 этап) «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла)» на время проведения инженерных изысканий до 21 июня 2013 года.

Руководствуясь статьями 55, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

о п р е д е л и л:

1. Ходатайство руководителя Центра судебной строительно-технической экспертизы (ЦССТЭ) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет» №01.2-03/220 от 30.05.2013 о приостановлении строительных работ на время проведения инженерных изысканий удовлетворить.

2. Открытому акционерному обществу «Мордовская ипотечная корпорация» и открытому акционерному обществу «Мордовспецстрой» до 21 июня 2013 года приостановить строительные работы на объекте исследования: территории (1 этап) (2 этап) «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла)».

3. Разъяснить сторонам, что в силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

4. Определение обжалованию не подлежит.