Гражданский кодекс часть 1

общество с ограниченной ответственностью «Аргир» обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу Трест «Мордовпромстрой» о взыскании задолженности по договору подряда №100п-2014 от 11.06.2014г. в сумме 117331рубль 60копеек и неустойки 12284рубля 58копеек, о взыскании задолженности по договору подряда №303п-2015 от 20.03.2015г. в сумме 5493336рублей и неустойки 644018рублей 68копеек.

Определением от 07 ноября 2016 года по делу №А39-6080/2016 принято к производству встречное исковое заявление акционерного общества Трест «Мордовпромстрой» к обществу с ограниченной ответственностью «Аргир» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда №100п-2014 от 11.06.2016г. и по договору подряда №303п-2015 от 20.03.2015г. в общей сумме 6155722рубля 29копеек.

Стороны представили мировое соглашение от 28.11.2016г., заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Аргир» и акционерным обществом Трест «Мордовпромстрой».

Достигнутое сторонами мировое соглашение не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, подписано истцом и ответчиком. Мировое соглашение судом утверждается, в связи с чем, производство по делу подлежит прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается (часть 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при утверждении мирового соглашения судом разрешается вопрос о распределении судебных расходов (государственной пошлины).

Расходы по госпошлине в размере 27136рублей 50копеек АО Трест «Мордовпромстрой» возмещает ООО «Аргир» в срок до 28 декабря 2016 года.

Госпошлина в сумме 27136рублей 50копеек подлежит возврату ООО «Аргир» из федерального бюджета Российской Федерации на основании абзаца 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40. Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 140, 141, частью 2 статьи 150, статьями 151, 184,185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

о п р е д е л и л:

производство по делу прекратить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Аргир» и акционерным обществом Трест «Мордовпромстрой» о нижеследующем:

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствие со ст. ст. 138,139,140,141 АПК РФ, в целях прекращения возникшего спора, явившегося причиной предъявления Стороной 1 (ООО Аргир») искового заявления, уточненного в порядке ст. 49 АПК РФ, о взыскании со Стороны 2 (АО Трест «Мордовпромстрой») задолженности по договору подряда №100п-2014 на выполнение работ по объекту «Реконструкция здания ГОУ СПО «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» со строительством общежития, г. Саранск» от 11.06.2016г. в сумме 1 17 331 руб. 60 коп., неустойки в размере 12 284 руб. 58 коп., взыскании задолженности по договору подряда №303п-2015 на выполнение работ « Строительство «Под ключ» объекта «Школа №1 на 650 ученических мест в р.п. Ромоданово» от 20.03.2015г. в сумме 5 493 336 руб. 00 коп, неустойки в размере 644 018 руб. 68 коп., расходов по оплате государственной пошлины в размере 54 273 руб. 00 коп., явившегося причиной предъявления Стороной 2 встречного искового заявления о взыскании со Стороны 1 неустойки за нарушения сроков выполнения работ по договору подряда №100п-2014 на выполнение работ по объекту «Реконструкция здания ГОУ СПО «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» со строительством общежития, г. Саранск» от 11.06.2016г. и по договору подряда №303п-2015 на выполнение работ « Строительство «Под ключ» объекта «Школа №1 на 650 ученических мест в р.п. Ромоданово» от 20.03.2015г. в общей сумме 6 155 722 руб. 29 коп., в порядке зачета первоначального требования.

2.1. Стороны договорились о том, что Сторона 2 по настоящему Мировому соглашению уплачивает Стороне 1 сумму основного долга в размере 5 610 667 руб. (пять миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб. 60 коп., в том числе задолженность по договору подряда №100п-2014 от 11.06.2014г. в сумме 117 331 руб. 60 коп., задолженность по договору подряда №303п-2015 от 20.03.2015г. в сумме 5 493 336 руб. 00 коп.

2.2. Сумма, указанная в пункте 2.1. настоящего Мирового соглашения, будет выплачена Стороной 2 стороне 1 равными частями в срок до 28 мая 2017 года, в следующем порядке:

1) до 28 декабря 2016 года- 935 111 рублей 27 копеек;

2) до 28 января 2017 года - 935 111 рублей 27 копеек;

3) до 28 февраля 2017 года - 935 111 рублей 27 копеек;

4) до 28 марта 2017 года - 935 111 рублей 27 копеек;

5) до 28 апреля 2017года - 935 111 рублей 27 копеек;

6) до 28 мая 2017года - 935 111 рублей 27 копеек;

2.3. В соответствии с настоящим Мировым соглашением Сторона 1 отказывается от требований к Стороне 2 о взыскании неустойки (пени) по договору подряда №100п-2014 от 11.06.2014г. за период с 01.12.2015г. по 20.09.2016г. в размере 12 284 руб. 58 коп., а также не будет предъявлять неустойку (пени) по день фактической уплаты суммы долга.

2.4. В соответствии с настоящим Мировым соглашением Сторона 1 отказывается от требований к Стороне 2 о взыскании неустойки (пени) по договору №303п-2015 от 20.03.2015г. за период с 03.02.2016г. по 20.09.2016г. в размере 644 018 руб. 68 коп., а также не будет предъявлять неустойку (пени) по день фактической уплаты суммы долга.

2.5. В соответствии с настоящим Мировым соглашением Сторона 2 отказывается от встречных требований к Стороне 1 о взыскании неустойки по договору подряда №100п-2014 на выполнение работ по объекту «Реконструкция здания ГОУ СПО «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» со строительством общежития, г. Саранск» от 11.06.2016г. и по договору подряда №303п-2015 навыполнение работ «Строительство «Под ключ» объекта «Школа №1 на 650 ученических мест в р.п.Ромоданово» от 20.03.2015г. в общей сумме 6 155 722 руб. 29 коп. в полном объеме.

3. Уплаченная Стороной 1 государственная пошлина распределяется следующим образом:

-согласно п.п.З п.1 ст.334,40 Налогового кодекса Российской Федерации, при заключениии мирового соглашения до принятия решения Арбитражным судом, половина уплаченной Стороной 1 государственной пошлины возвращается из Федерального бюджета. Вторую половину суммы в размере 27 136 руб. 50 коп., Сторона 2 возмещает Стороны 1 в срок до 28 декабря 2016 года.

4. При нарушении Стороной 2 обязательств согласованных п.2.2. настоящего Мирового соглашения, а именно нарушения сроков оплаты и размеров, подлежащих оплате денежных сумм в любом из вышеуказанных периодов, а также нарушения срока возврата государственной пошлины, согласно п.3 настоящего Мирового соглашения, Сторона 1 на основании пункта 2 статьи 142 АПК РФ имеет право обратиться в Арбитражный суд с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа на сумму непогашенной задолженности.

5. Сторона 1 не будет иметь материальных и иных претензий, вытекающих из существа спора, равно как и по иным вопросам к Стороне 2 с даты выполнения последним своих обязательств, предусмотренных пунктами 2.2, 3 настоящего Мирового соглашения.

6. Сторона 2 не будет иметь материальных и иных претензий, вытекающих из существа спора, равно как и по иным вопросам к Стороне 1, предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Мирового соглашения.

7. Настоящее Мировое соглашение не нарушает права, законные интересы других лиц, и не
противоречит закону.

8. Настоящее Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и для Арбитражного суда РМ.

Настоящее Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом РМ.

На основании статей 139, 140 и 141 АПК РФ, просим Арбитражный суд РМ утвердить настоящее Мировое соглашение.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 АПК РФ, нам известны и понятны.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Аргир» (ОГРН <***>) из федерального бюджета Российской Федерации госпошлину в сумме 27136рублей 50копеек, уплаченную платежным поручением №291 от 08.08.2016г. Справку на возврат госпошлины выдать.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в месячный срок со дня его вынесения в Арбитражный суд Волго-Вятского округа через Арбитражный суд Республики Мордовия.

Судья Ю.А. Кшняйкин