Определение № А40-207748/18-141-1691 от 28.01.2021 АС города Москвы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва Дело № А40-207748/18-141-1691

29 января 2021 года

Резолютивная часть определения объявлена 28 января 2021г.

Мотивированное определение изготовлено 29 января 2021г.

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кан В.И.

рассмотрев заявление У(Д)ГГ ФСБ России

об утверждении мирового соглашения по исковому заявлению У(Д)ГГ ФСБ России (ИНН <***>)

к ФГУП «Управление специального строительства» Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ИНН <***>))

о взыскании 17 629 159руб. 17коп.

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО1 по доверенности от 14.09.2020г.,

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 26.01.2021г., не допущен,

УСТАНОВИЛ: Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.11.2018г. взыскано с Федерального государственного унитарного предприятия «Кавказский военно-строительный отдел» Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ИНН <***>) в пользу Федерального государственного казенного учреждения «Управление (Дирекция) по обустройству государственной границы Российской Федерации Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (ИНН <***>) 1 000 000руб. 00коп. пени. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Взыскано с Федерального государственного унитарного предприятия «Кавказский военно-строительный отдел» Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ИНН <***>) в доход Федерального бюджета РФ 23 000руб. 00коп. госпошлины.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2019г. решение Арбитражного суда города Москвы от 09.11.2018г. оставлено без изменения.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.09.2019г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Кавказский военно-строительный отдел» Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ИНН <***>) заменено на Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление специального строительства» Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ИНН <***>) по делу № А40-207748/18-141-1691.

Через канцелярию Арбитражного суда г. Москвы от У(Д)ГГ ФСБ России поступило заявление об утверждении мирового соглашения.

Представитель ответчика в судебное заседание явился, до участия в судебном разбирательстве не допущен, в связи с отсутствием диплома, свидетельствующего о высшем юридическом образовании.

Истец сообщил суду о заключении между сторонами по делу мирового соглашения, которое представлено арбитражному суду на утверждение.

Поскольку мировое соглашение не противоречит действующему законодательству и не затрагивает интересы третьих лиц, подписано полномочными лицами, оно утверждается судом.

В порядке ч. 7 ст. 141 АПК РФ в связи с заключением сторонами мирового соглашения в процессе исполнительного производства, решение Арбитражного суда города Москвы от 09.11.2018г. по делу № А40-207748/18-141-1691 исполнению не подлежит.

Учитывая, что мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта, то государственная пошлина возврату не подлежит с учетом положений п.п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 141, 150, 184-188 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Федеральным государственным казенным учреждением «Управление (Дирекция) по обустройству государственной границы Российской Федерации Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (ИНН <***>) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Управление специального строительства» Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ИНН <***>), по условиям которого:

1. Решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-207748/18-171-1691 с Ответчика в пользу Истца взыскана неустойка в размере 1 ООО 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек.

2. Стороны договорились о предоставлении отсрочки уплаты суммы,
указанной в пункте 1 настоящего мирового соглашения, до 1 января 2025 года и
дальнейшей ее выплате Ответчиком в пользу Истца в срок до 1 января 2030 г. в следующие сроки:

Срок платежа

Сумма неустойки (в рублях)

До 1 сентября 2025 г.

200 000,00

До 1 сентября 2026 г.

200 000,00

До 1 сентября 2027 г.

200 000,00

До 1 сентября 2028 г.

200 000,00

До 1 сентября 2029 г.

200 000,00

2.1. Истец обязуется предоставить Ответчику реквизиты счета для перечисления платежей за 3 месяца до даты их начала по запросу Ответчика.

3. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом города Москвы.

4. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

5. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит
принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации на основании
исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству
Истца или Ответчика.

6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других
лиц и не противоречит закону.

7. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах,
имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон
соглашения, один экземпляр для приобщения к материалам дела.

Разъяснить, что повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 09.11.2018г. по делу №А40-207748/18-141-1691исполнению не подлежит.

Определение может быть обжаловано в кассационную инстанцию в течение месяца со дня принятия.

Судья А.Г. Авагимян