Гражданский кодекс часть 1

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕП-ПРОЕКТСТРОЙ" (115419, МОСКВА ГОРОД, 2-Й РОЩИНСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 4, ПОД 3 ЭТ 4 КОМ 10, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.09.2007, ИНН: <***>)

к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОБЕДИТЪ" (400081, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 29.11.2013, ИНН: <***>)

о взыскании 6 826 434 руб. 40 коп.

УСТАНОВИЛ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕП-ПРОЕКТСТРОЙ" обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОБЕДИТЪ" о взыскании штрафа за неисполнение Договора подряда № 253-СПС/16 от 22.11.2016 г. в части непредоставления исполнительной документации в размере 1 473 080 рублей 80 коп.; неустойки за просрочку выполнения работ по Договору подряда № 253-СПС/16 от 22.11.2016 г. в размере 2 906 836 рублей 36 кон.; неосновательного обогащения в размере 421 871 рубль 99 коп.; задолженности по Договору аренды имущества № 88-С11С/17 от 27.03.2017 г. в размере 1 677 390 рублей; неустойки за просрочку внесения арендных платежей по Договору аренды имущества № 88-СПС/17 от 27.03.2017 г. в размере 335 478 рублей; процентов, начисленных в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 11 777 рублей 25 коп.

До рассмотрения спора по существу стороны, в соответствии со ст.ст. 139, 140 АПК РФ, заявили об утверждении мирового соглашения, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «СТЕП-ПРОЕКТСТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Истец», в лице представителя ФИО1, действующего на основании Доверенности № 1705/21-СПС от 17.05.2021 г., и Обществом с ограниченной ответственностью «ПОБЕДИТЬ», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице представителя ФИО2, действующей на основании Доверенности б/н от 11.05.2021 г., совместно именуемые «Стороны», в соответствии со ст.ст. 49, 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в целях устранения по обоюдному согласию возникшего спора о взыскании денежных средств в рамках дела № А40-54935/2021:

- по Договору подряда № 253-СПС/16 от 22.11.2016 г., а именно, штрафа за неисполнение договорных обязательств по передаче исполнительной документации в размере 1 473 080,80 руб., неустойки за просрочку выполнения работ в размере 2 906 836,36 руб., неосновательного обогащения за невозврат давальческих материалов в размере 421 871,99 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 11 777,25 руб.,

- по Договору аренды имущества № 88-СПС/17 от 27.03.2017 г., а именно, задолженности по арендным платежам в размере 1 677 390 руб., неустойки за просрочку арендных платежей в размере 335 478 руб., а также расходов по государственной пошлине в размере 57 132 руб., заключили настоящее Мировое соглашение (далее - «Мировое соглашение») о нижеследующем:

1.Настоящим Соглашением Стороны подтверждают намерение разрешить вышеозначенный спор мирным путем.

2.В связи с тем, что у Истца имеется перед Ответчиком задолженность по договору подряда № 253-СПС/16 от 22.11.2016 г. в размере 841 058,22 рублей - сумма основного долга и 11 793,08 рублей - расходы по уплате государственной пошлины, подтвержденная Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2020 г. по делу №А40-154881/20-3-1136, стороны пришли к следующим соглашениям:

3.Ответчик обязуется передать Истцу недостающую исполнительную документацию по

Договору подряда № 253-СПС/16 от 22.11.2016 г., а именно:

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство проходов (воздуховоды) через стены и перегородки в 3 экз.;

-Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и крепление их к конструкциям здания в 3 экз.;

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции воздуховодов в 3 экз.;

-Акт освидетельствования (ведомость) смонтированного оборудования (с указанием заводских номеров) в 3 экз.;

-Общий журнал работ в 3 экз.;

-Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования в 3 экз.;

-Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности в 3 экз.;

-Исполнительные схемы систем вентиляции (план и аксонометрия) в 3 экз.;

-Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам в 3 экз.;

-Проект производства работ (ППР) в 3 экз.

Указанную документацию Ответчик обязуется передать Истцу в срок не позднее 31.12.202i" года, посредством передачи нарочно генеральному директору Истца или представителю по доверенности Истца по акту приема-передачи документов.

4.Стороны пришли к согласию, что Ответчик обязуется перед Истцом погасить обязательства в размере 852 851,30 рублей - в части начисления штрафа за непредоставление ответчиком исполнительной документации в срок, указанный в Договоре Подряда № 253-СПС/16 от 22.11.2016 г.

5.Обязательства указанные в п. 4 Настоящего соглашения будут погашены путем зачета встречных однородных требований.

6.Стороны пришли к соглашению о зачете встречных однородных требований на сумму 852 851 (восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 30 коп.

7.В результате зачета встречных однородных требований:

-Задолженность Ответчика перед Истцом, указанная в п. 4 настоящего Мирового соглашения погашается в полном объеме;

-Задолженность Истца перед Ответчиком, указанная в п. 2 настоящего Мирового соглашения погашается в полном объеме.

8.Истец и Ответчик гарантируют, что зачитываемые встречные однородные требования соответствуют условиям статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.Сумма расходов Истца по оплате государственной пошлины составляет 57 132 руб. и распределяется следующим образом:

-70% (39 992,40 руб.) государственной пошлины возвращается Истцу из федерального бюджета,

-оставшиеся 30% государственной пошлины в размере 17 139,40 руб. уплаченной Истцом при подаче искового заявления по данному делу, которые не возвращаются из федерального бюджета, являются расходами Истца и Ответчиком не компенсируются.

10.Истец отказывается от взыскания с Ответчика 620 229,50 рублей штрафа за неисполнение обязательств по передаче исполнительной документации по Договору подряда № 253-СПС/16от 22.11.2016 г.;

11.Истец отказывается от взыскания с Ответчика 421 871,99 рублей - сумма неосновательного обогащения;

12.Истец отказывается от взыскания с Ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере И 777 (одиннадцать тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 25 коп.;

13.Истец отказывается от взыскания с Ответчика неустойки за просрочку выполнения работ по Договору подряда № 253-СПС/16 от 22.11.2016 г. в размере 2 906 836 (два миллиона девятьсот шесть тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 36 коп.

14.Истец отказывается от взыскания с Ответчика задолженности по арендным платежам по Договору аренды имущества № 88-СПС/17 от 27.03.2017 г. в размере 1 677 390 (один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч триста девяносто) рублей.

15. Истец отказывается от взыскания с Ответчика неустойки за просрочку арендных платежей по Договору аренды имущества № 88-СПС/17 от 27.03.2017 г. в размере 335 478 (триста тридцать пять тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей.

16.Стороны согласовали, что после проведения зачета взаимных требований все обязательства по Договору аренды № 88-СПС/17 от 27.03.2017 г. считаются исполненными;

17.Стороны согласовали, что после проведения зачета взаимных требований не будут требовать друг у друга выполнения обязательств по Договору подряда № 253-СПС/16 от 22.11.2016 г., кроме тех, которые указаны в п.З настоящего Мирового Соглашения.

18.Стороны обязуются расторгнуть Договор подряда № 253-СПС/16 от 22.11.2016 г. без дополнительных требований друг к другу путем подписания соглашения о расторжении не позднее 31.12.2021 г. или в день передачи Ответчиком Истцу исполнительной документации, если такая передача состоится раньше указанного срока.

19.Стороны согласовали, что после проведения зачета взаимных требований по Решению Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2020 г. по делу №А40-154881/20-3-1136 -обязательства Истца перед Ответчиком считаются погашенными.

20.После проведения взаимозачета стороны претензий друг к другу не имеют, дальнейшее предъявление требований к взысканию по Договору подряда № 253-СПС/16 от 22.11.2016 г., договору аренды № 88-СПС/17 от 27.03.2017 г. - являются невозможными.

21.Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Истца и Ответчика, один экземпляр предоставляется в материалы дела № А40-54935/2021.

22.Стороны согласились, что условия настоящего Соглашения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

23.Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Арбитражным судом города Москвы и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Судом проверены полномочия лиц, подписавших мировое соглашение.

Мировое соглашение в письменном виде приобщено к материалам дела.

Согласно ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, арбитражный суд считает возможным утвердить мировое соглашение, так как его условия не противоречат закону и не нарушают права и интересы других лиц, в связи с чем, мировое соглашение подлежит утверждению на изложенных в нем условиях.

Согласно ч. 2 ст. 150 АПК РФ суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, представителям разъяснены и понятны.

В соответствии с мировым соглашением, а также в силу п.3 ст. 333.40 НК РФ, ст.ст. 141, 104 АПК РФ в случае прекращения производства по делу государственная пошлина подлежит возврату истцу в размере 70 процентов от суммы уплаченной им государственной пошлины (39 992 руб. 40 коп.).

Руководствуясь ст.ст. 123, 124, 110, 138, 139, 140, 141, 142, ч. 2 ст. 150, 151, 184-188 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить Мировое соглашение по делу № А40-54935/21-77-324, заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «СТЕП-ПРОЕКТСТРОЙ» и Обществом с ограниченной ответственностью «ПОБЕДИТЬ», согласно которому:

1.Настоящим Соглашением Стороны подтверждают намерение разрешить вышеозначенный спор мирным путем.

3.Ответчик обязуется передать Истцу недостающую исполнительную документацию по

Договору подряда № 253-СПС/16 от 22.11.2016 г., а именно:

-Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и крепление их к конструкциям здания в 3 экз.;

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции воздуховодов в 3 экз.;

-Акт освидетельствования (ведомость) смонтированного оборудования (с указанием заводских номеров) в 3 экз.;

-Общий журнал работ в 3 экз.;

-Исполнительные схемы систем вентиляции (план и аксонометрия) в 3 экз.;

-Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам в 3 экз.;

-Проект производства работ (ППР) в 3 экз.

7.В результате зачета встречных однородных требований:

-70% (39 992,40 руб.) государственной пошлины возвращается Истцу из федерального бюджета,

11.Истец отказывается от взыскания с Ответчика 421 871,99 рублей - сумма неосновательного обогащения;

Производство по делу № А40-54935/21-77-324 прекратить.

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕП-ПРОЕКТСТРОЙ" (115419, МОСКВА ГОРОД, 2-Й РОЩИНСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 4, ПОД 3 ЭТ 4 КОМ 10, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.09.2007, ИНН: <***>) из дохода Федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 39 992 (тридцать девять тысяч девятьсот девяносто два) руб. 40 коп., уплаченную по платежному поручению № 41 от 23.11.2020г.

Определение подлежит немедленному исполнению.

Определение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в течение месяца с момента его принятия в Арбитражный суд Московского округа.

СУДЬЯ: С.В. Романенкова