Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Стренцель И.Ю., ознакомившись с ходатайством общества с ограниченной ответственностью «Псковская фондовая компания» о продлении срока проведения экспертизы

в рамках дела по иску общества с ограниченной ответственностью «Устойчивое развитие регионов» (ОГРН 1166027057151, ИНН 6027172343, место нахождения: 180007, Псковская область, г.Псков, Рижский проспект, д.5А, пом.1014)

к Муниципальному казенному учреждению города Пскова «Специализированная служба» (ОГРН 1176027008541, ИНН 6027183190, место нахождения: 180019, Псковская область, г.Псков, ул.Белинского, д.72)

о взыскании 1889732 руб. 93 коп. задолженности по оплате выполненных работ по договору субподряда № 16/4 от 28.07.2016

и по встречному исковому заявлению Муниципального казенного учреждения города Пскова «Специализированная служба» к обществу с ограниченной ответственностью «Устойчивое развитие регионов»

о взыскании 2523415 руб. 04 коп. пеней, начисленных за период с 30.08.2016 по 12.05.2017 за нарушение сроков выполнения обязательств по договору субподряда № 16/4 от 28.07.2016,

Третьи лица: Региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области (ОГРН 1146000000035, ИНН 6027999260, место нахождения: 180007, Псковская область, г.Псков, ул.Петровская, д.51), Исполнительный орган местного самоуправления Администрации Островского района (ОГРН 1026002142627, ИНН 6013001789, место нахождения: 181350, Псковская область, Островский район, г.Остров, ул.Островских Молодогвардейцев, д.1), Администрация Опочецкого района (ОГРН 1026001944473, ИНН 6012003102, место нахождения: 182330, Псковская область, Опочецкий район, г.Опочка, ул.Коммунальная, д.8/15), Администрация Струго-Красненского района (ОГРН 10260002742589, ИНН 6023002301, место нахождения: 181110, Псковская область, Струго-Красненский район, рабочий поселок Струги Красные, ул.Павлина Виноградова, д.4), Администрация Печорского района (ОГРН 1026002543577, место нахождения: 181500, Псковская область, Печорский район, г.Печоры, ул.Каштановая, д.1), Губанова Ирина Федоровна (г.Псков), общество с ограниченной ответственностью

- код доступа

«Берит» (ОГРН 1137847310920, ИНН 7804513735, место нахождения: 195256, г.Санкт- Петербург, проспект Науки, д.31, кв.5),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Устойчивое развитие регионов» (далее - Общество) обратилось в арбитражный суд с иском к Муниципальному казенному учреждению города Пскова «Специализированная служба» (далее - Учреждение) о взыскании 1889732 руб. 93 коп. задолженности по оплате выполненных работ по обследованию объектов капитального ремонта и разработке проектно-сметной документации в рамках договора субподряда № 16/4 от 28.07.2016 (с учетом протокольных определений от 20.12.2017 и 23.05.2018, соответствено, о замене первоначального ответчика - Муниципального предприятия г.Пскова «Комбинат благоустройства» в связи с реорганизацией и о принятии уточнений исковых требований).

Учреждением подано встречное исковое заявление о взыскании с Общества 2523415 руб. 04 коп. пеней, начисленных за период с 30.08.2016 по 12.05.2017 за нарушение сроков выполнения обязательств по договору субподряда № 16/4 от 28.07.2016.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора к участию в деле привлечены: Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области; Исполнительный орган местного самоуправления Администрации Островского района; Администрация Опочецкого района; Администрация Струго-Красненского района и Администрация Печорского района, Губанова Ирина Федоровна, общество с ограниченной ответственностью «Берит».

Определением суда от 19.12.2018 по делу назначена строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам общества с ограниченной ответственностью «Псковская фондовая компания» Шадринцеву Михаилу Михайловичу и Васильевой Оксане Николаевне.

Определением суда от 27.03.2019 срок проведения экспертизы, установленный в определении Арбитражного суда Псковской области от 19.12.2018 по делу № А52- 4092/2017, по ходатайству экспертной организации, был продлен до 15.04.2019.

Общество с ограниченной ответственностью «Псковская фондовая компания» 22.04.2019 обратилось в суд с заявлением о продлении срока проведения экспертизы до 16.05.2019 в связи с временной нетрудоспособностью эксперта ФИО1 и прекращением трудовых отношений с экспертом ФИО2

Ходатайство подлежит рассмотрению в судебном заседании с уведомлением лиц, участвующих в деле.

Руководствуясь статьями 82, 159, 133, 137, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить судебное заседание по рассмотрению ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Псковская фондовая компания» о продлении срока проведения экспертизы на 16 мая 2019 года на 10 час. 10 мин. в помещении

Арбитражного суда Псковской области по адресу: 180001, г. Псков, ул.Свердлова, 36, зал судебных заседаний № 222, факс 8(8112)721430.

В порядке подготовки дела к заседанию:

Экспертной организации: представить экспертное заключение с прилагаемыми документами для исследования, при отсутствии такового - обеспечить явку эксперта в судебное заседание с обоснованием причин невозможности завершения проведения экспертных мероприятий в установленные сроки.

Лицам, участвующим в деле, представить: позиции на ходатайству экспертной организации о продлении сроков проведения экспертизы.

Все заинтересованные лица приглашаются в судебное заседание.

Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, стороны могут узнать на сайте в сети Интернет по веб-адресу: www.pskov.arbitr.ru

Судья И.Ю.Стренцель

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 29.05.2018 14:55:32

Кому выдана Стренцель Ирина Юрьевна