Определение № А53-31680/12 от 19.02.2013 АС Ростовской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о прекращении производства по делу

г. Ростов-на-Дону                                                                               Дело № А53-31680/12

“ 19 ” февраля 2013г.                      

Арбитражный суд Ростовской области в составе:

судьи                                                                          Бондарь Т.С.

при ведении протокола судебного заседания        секретарем Сафоновой О.А.                        

рассмотрев в судебном заседании дело по иску    Управления Федеральной службы

                                                                                    Российской Федерации по контролю за

                                                                                    оборотом наркотиков по Ростовской

                                                                                    области, ИНН <***>,

                                                                                    ОГРН <***>,

к ответчику                                                                обществу с ограниченной

                                                                                    ответственностью «Ростовский проектно-

                                                                                    монтажный центр», ИНН <***>,

                                                                                    ОГРН <***>

об обязании выполнить строительно-монтажные работы по государственному контракту; об обязании предоставить необходимую техническую, производственную и исполнительную документацию и иные документы; о взыскании неустойки

в заседании приняли участие:

от истца              пред. ФИО1 (дов. 16/1160 от 8.02.13),

                             пред. ФИО2 (дов. 16/1158 от 8.02.13)      

от ответчика       пред. ФИО3 (дов. от 1.07.12)    

установил: Рассматривается заявление об обязании выполнить строительно-монтажные работы по государственному контракту №0158100011211000005-0003844-01 от 4 апреля 2011г., а именно: поставить мебель и оборудование на сумму 1 172 478 руб., устранить недоделки строительных работ на сумму 198 640 руб.; об обязании предоставить необходимую техническую, производственную  и исполнительную документацию и иные документы; о взыскании неустойки.

В судебном заседании объявлялся перерыв до 19 февраля 2013г., до 16 час. 00 мин. После перерыва заседание продолжено.

Стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения. Ходатайства признаны судом подлежащими удовлетворению.

Представитель истца заявил ходатайство о возврате из бюджета государственной пошлины, уплаченной по платежным поручениям № 399380 от 15 октября 2012г. и №1046379 от 19 ноября 2012г., признанное судом подлежащим удовлетворению.

В соответствии со статьями 138, 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение, если оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Условия мирового соглашения не противоречат закону, материалам дела, не нарушают охраняемых законом прав сторон и интересов третьих лиц.

На основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Мировое соглашение подлежит утверждению судом, производство по делу – прекращению.

На основании изложенного, суд, руководствуясь ст. 150, 184, 185 АПК РФ,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить достигнутое сторонами мировое соглашение в следующей редакции:

1. По мировому соглашению в целях урегулирования спора ответчик обязуется осуществить поставку недостающих мебели и оборудования, а также предоставить     документацию, подтверждающую стоимость указанного поставляемого товара, по государственному контракту от 4 апреля 2011г. № 0158100011211000005-0003844-01 по строительству кинологического центра на сумму 584.135руб.40коп. Истцу в срок не позднее 15 апреля 2013г.:

2.В случае не поставки недостающих мебели и оборудования по государственному контракту от 4 апреля 2011г. № 0158100011211000005-0003844-01 по строительству кинологического центра на сумму 584.135руб.40коп. истцу в срок не позднее 15 апреля 2013г. ответчик обязуется оплатить стоимость недостающих мебели и оборудования по государственному контракту от 4 апреля 2011г. №0158100011211000005-0003844-01 по строительству кинологического центра, а именно 584.135руб.40коп. в срок не позднее 15 апреля 2013г.

3.Истец обязуется возвратить завезенное и находящееся на территории Кинологического центра Управления ФСКН России по Ростовской области оборудование после исполнения ответчиком обязательств по мировому соглашению в срок до 15 апреля 2013г.:

4. Ответчик обязуется предоставить истцу необходимую техническую, производственную и исполнительную документацию согласно требованиям СНиПЗ.01.04-87 и Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее «15» апреля 2013 года, а именно:

-перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ, спецработ с указанием видов выполненных работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;

- комплект рабочих чертежей:

генеральный план; архитектурно-строительная часть; электроснабжение, электроосвещение, заземление; наружные сети водоснабжения и канализации; сети связи;

автоматизация систем вентиляции и водоснабжения; пожарно-охранная сигнализация; система видеонаблюдения

(на строительство Кинологического центра, предъявляемое к приемке), разработанных генеральным поставщиком ООО «ДонСпецПроект», с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с генеральным проектировщиком изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство работ.

- копии сертификатов соответствия на продукцию, применяемую при строительстве (кирпич, листы гипсокартонные, сталь, прокат, трубы, электроды, сварочная проволока, трубы напорные из полиэтилена, сетка кладочная, блоки, плиты, пергамин, двери, окна, ПХВ, линолеум, конструкции вентиляционные, изделия санитарные керамические, плиты теплоизоляционные, профили для подвесных потолков и др.), подлежащую обязательной сертификации; копии технических свидетельств на продукцию, подлежащую техническому освидетельствованию.

-акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций;

-акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования (газового оборудования, дизельной станции), технологических трубопроводов, внутренних систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, дренажных устройств;

- акты о выполнении герметизации вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом;

- акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

-акты испытаний устройств телефонизации, радиофикации, пожарно-охранной сигнализации и автоматизации;

-общие журналы работ по форме № КС-6, журналы учета выполненных работ по форме № КС-ба, бетонных работ, сварочных работ, авторского надзора генерального проектировщика;

- технические паспорта на смонтированное оборудование (газовые котлы, дизельную станцию, электроустановку).

5.         Ответчик обязуется оплатить сумму неустойки за просрочку исполнения
обязательств по государственному контракту от 4 апреля 2011г. № 0158100011211000005-0003844-01 по строительству кинологического центра за период с 10 июля 2011г. по 5 октября 2012г. в размере 186.748руб.36коп. путем перечисления денежных средств в срок до 15 апреля 2013г. на расчетный счет Управления по следующим реквизитам:

ИНН <***> КПП 616301001

УФК по Ростовской области (Управление ФСКН России по Ростовской области) р/сч <***>

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ. БИК 046015001

код дохода - 204 1 13 02991 01 6000 130 ОКАТО 60401000000

6.В случае неисполнения добровольно сторонами условий мирового соглашения стороны в соответствии со ст. 142 АПК РФ имеют право на получение исполнительного листа.

Производство по делу прекратить.

Возвратить истцу из средств федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину, уплаченную по платежным поручениям № 399380 от 15 октября 2012г. и №1046379 от 19 ноября 2012г., в сумме 10.602 руб.

Настоящий судебный акт является основанием для возврата из бюджета государственной пошлины из средств федерального бюджета Российской Федерации.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ростовский проектно-монтажный центр», ИНН <***>, ОГРН <***>, в доход бюджета Российской Федерации 7.301руб. государственной пошлины.

В случае неисполнения в добровольном порядке условий мирового соглашения выдать истцу по его требованию исполнительный лист.

Судья                                                                                               Бондарь Т.С.