Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР-Портэнерго" обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ЗАО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" о взыскании 9979488 руб. 47 коп. штрафных санкций за нарушение обязательств по вывозу отходов со строительной площадки по договору № СПЭ.98/10/4/ИНЖ-58/10 от 07.06.2010г. Судом также рассматривается иск ООО "СИБУР-Портэнерго" к ЗАО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" о взыскании неустойки в размере 37.328.295 руб. 40 коп., 7.983.590 руб. 76 коп., , а также о взыскании государственной пошлины в размере 200.000 руб.и встречный иск ЗАО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" о взыскании задолженности в размере 194.286.755 руб. 17 коп., затраты в размере 1.985.285 руб. 12 коп., проценты в размере 1.214.433 руб., 25 коп., а также расходов по оплату государственной пошлины в размере 196.272.040 руб. 29 коп. (вышеуказанные иски объединены в одно производство).

В качестве третьего лица без самостоятельных требований к участию в деле привлечено ООО «Регион-Трансстрой».

Также, судом рассматривается встречный иск ЗАО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" о взыскании с ООО "СИБУР-Портэнерго" 26200842 руб. 49 коп., в т.ч. 26051868 руб. 41 коп долга и 148974 руб. 08 коп процентов за пользование чужими денежными средствами, также просит взыскать проценты на период с 29.10.2012 по день фактической оплаты.

В ходе судебного разбирательства стороны представили для утверждения судом мировое соглашение, изучив которое суд установил, что оно соответствует требованиям ст. 140 АПК РФ.

Полномочия сторон на заключение мирового соглашения подтверждены представленными доверенностями.

Сторонам разъяснены правовые последствия заключения мирового соглашения.

Учитывая, что мировое соглашение не противоречит законам и иным нормативным актам и не усматривается, что оно нарушает права и законные интересы других лиц, мировое соглашение подлежит утверждению, производство по делу подлежит прекращению.

Руководствуясь ст.ст.139-141, ч. 2 ст. 150, ст.ст.184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

определил:

Утвердить мировое соглашение сторон от 24.04.2013г. по делу А56-53231/2012 в следующей редакции:

1. Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст. 139, 140 АПК РФ для целей прекращения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления указанных исков.

2. Стороны подтверждают объем оставшихся к выполнению работ по Договору в размере 106 060 284 (Сто шесть миллионов шестьдесят тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 62 копеек, в том числе НДС 18% - 15 348 427,15 рублей, которые Истец исключил из Договора и которые Ответчик не обязан выполнять (далее - отмененные работы Заказчиком). Виды, стоимость и объемы отмененных работ Заказчиком указаны в графе 6 «Сводного сметного расчета» (приложение №1 к настоящему Мировому соглашению).

3. Ответчик обязуется уплатить Истцу штрафную неустойку в сумме 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 830 508,48 рублей, за нарушение промежуточных и конечного сроков выполнения работ по Договору.

От остальных исковых требований, не поименованных в настоящем мировом соглашении, Истец отказывается.

4. Ответчик отказывается полностью от взыскания с Истца процентов за пользование денежными средствами, начисленными на сумму удержаний (отложенного платежа) в размере 194 286 755,17 (Сто девяносто четыре миллиона двести восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 17 копеек и затрат по обслуживанию банковских гарантий и затрат по страхованию в размере 1 985 285,12 (Один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 12 копеек, а так же на сумму 26 002 747,98 рублей, и договорной неустойки в размере 49 120,43 руб. за просрочку в оплате выполненных подрядчиком работ, а также от остальных исковых требований, не поименованных в настоящем Мировом соглашении.

5. Ответчик обязуется предоставить Истцу недостающий комплект исполнительной документации, связанной с выполненными Ответчиком работами по Договору в следующие сроки:

5.1. полный комплект исполнительной документации, за исключением исполнительной
документации по титулу 48.3 - в срок не позднее 30 июня 2013 года;

5.2. полный комплект исполнительной документации по титулу 48.3 - в срок не позднее 30 июня

2013.

При этом исполнительная документация должна быть передана Ответчиком Истцу в сроки и объеме, определенными календарным планом, который стороны настоящего Мирового соглашения обязаны согласовать в срок до 20 мая 2013 года.

6. Истец устраняет дефекты (недостатки) в выполненной Ответчиком работе собственными силами
или силами третьих лиц за счет Ответчика. В целях определения стоимости устранения недостатков
(дефектов) указанных в настоящем пункте, стороны в срок до 20 мая 2013 года составляют перечень
дефектов (недостатков), не устраненных Ответчиком на дату заключения настоящего Мирового
соглашения, с указанием согласованной сторонами стоимости устранения таких дефектов (недостатков)
Истцом.

7. Не позднее 08 июля 2013г. Ответчик предоставляет Истцу банковскую гарантию надлежащего
исполнения Ответчиком гарантийных обязательств, вытекающих из Договора и образовавшихся на дату
расторжения Договора (02.10.2012г.)

7.1. Банковская гарантия должна удовлетворять следующим требованиям:

7.1.1.Общая сумма, на которую должна быть предоставлена банковская гарантия в указанный выше срок - 97 143 377,59 (Девяносто семь миллионов сто сорок три тысячи триста семьдесят семь) рублей 59 копеек;

7.1.2. Срок действия банковской гарантии - 2 (два) года с даты ее выдачи;

7.1.3. Гарантом по банковской гарантии должен выступать банк, иное кредитное учреждение или
страховая организация, занимающие одно из первых тридцати мест в рейтинге банков, страховых
организаций или иных кредитных учреждений в Российской Федерации, на дату выдачи гарантии. При
этом банк-гарант должен быть согласован Истцом;

7.1.4. банковская гарантия должна быть безусловной (гарантия по первому требованию) и
безотзывной.

Содержание предоставляемой банковской гарантии должно быть согласовано с Истцом (включая суммы, срок действия, а также другие условия, в пределах которых Ответчик гарантирует исполнение гарантийных обязательств).

8. Истец обязуется возмещать Ответчику все понесенные им расходы, связанные с получением, обслуживанием банковской гарантии предусмотренной в п. 7 настоящего Мирового соглашения, в течение 7 (семи) банковских дней с даты получения от Ответчика соответствующего требования об оплате и документов, подтверждающих такие расходы.

9. Истец обязуется осуществить возврат суммы отложенного платежа, удержанного Истцом в соответствии с пунктом 9.3 Договора в сумме 194 286 755,17 (Сто девяносто четыре миллиона двести восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 17 копеек, образовавшейся на момент расторжения Договора, частями в следующем порядке:

9.1. Первую часть суммы отложенного платежа в размере 97 143 377,59 (Девяносто семь миллионов сто сорок три тысячи триста семьдесят семь) рублей, 59 копеек Истец перечисляет Ответчику за вычетом суммы штрафной неустойки, определенной пунктом 3 настоящего Мирового соглашения, в срок, не превышающий 7 (семи) банковских дней с даты утверждения настоящего Мирового соглашения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из указанной суммы Истец удерживает сумму в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек в счет гарантии исполнения Ответчиком обязательства по возмещению Истцу расходов, связанных с устранением последним дефектов (недостатков) в выполненной Ответчиком работе, которые Истец, согласно пункта 6 настоящего Мирового соглашения, устраняет собственными силами или силами третьих лиц за счет Ответчика;

9.2. Вторую часть суммы отложенного платежа в размере 58 286 026,56 (Пятьдесят восемь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч двадцать шесть) рублей 56 копеек Истец перечисляет Ответчику в течение 7 (семи) банковских дней с даты исполнения Ответчиком обязательств, определенных пунктом 5.1. настоящего Мирового соглашения и предоставления Истцу банковской гарантии на полную сумму, указанную в п. 7 настоящего Мирового соглашения;

9.3. Третью часть суммы отложенного платежа в размере 38 857 351,03(Тридцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят один) рубль 03 копейки Истец перечисляет Ответчику в течение 7 (семи) банковских дней с даты исполнения Ответчиком обязательств, определенных пунктом 5.2. настоящего Мирового соглашения, при условии исполнения Ответчиком обязательств, определенных пунктом 5.1. настоящего Мирового соглашения.

10.В случае если сумма стоимости устранения дефектов (недостатков) в выполненной Ответчиком работе, согласованная сторонами в порядке статьи 6 настоящего Мирового соглашения, окажется меньше суммы, удержанной Истцом в счет гарантии исполнения Ответчиком обязательства по возмещению Истцу расходов, связанных с устранением последним дефектов (недостатков) в выполненной Ответчиком работе, Истец выплачивает сумму, определенную как разность между суммой, удержанной Истцом в счет гарантии исполнения Ответчиком обязательства по возмещению Истцу расходов, связанных с устранением последним дефектов (недостатков) в выполненной Ответчиком работе, и суммой стоимости устранения дефектов (недостатков) в выполненной Ответчиком работе, согласованная сторонами в порядке статьи 6 настоящего Мирового соглашения, в срок, не превышающий 7 (семи) банковских дней с даты исполнения Ответчиком обязательств, определенных пунктом 5.2. настоящего Мирового соглашения.

11.Истец обязуется осуществить возврат суммы Ответчику в размере 27 988 033,10 (Двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч тридцать три) рубля 10 копеек, в том числе НДС 18 % -3 837 771,73 рубль - задолженность за выполненные работы по Договору включающая, в т.ч. стоимость возмещения затрат по обслуживанию всех банковских гарантий в размере 2 058 674,20 (Два миллиона пятьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят четыре) рубля 20 копеек, НДС не облагается; стоимость затрат по страхованию в размере 770 633,10 (Семьсот семьдесят тысяч шестьсот тридцать три) рубля 10 копеек, НДС не облагается, в срок, не превышающий 7 (семи) банковских дней с даты утверждения настоящего Мирового соглашения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, что одновременно будет являться и исполнением Истцом п. 6 соглашения о зачете взаимных требований от 31.12.2012г.

12. В случае нарушения Ответчиком срока исполнения обязательства, определенного пунктом 5.1. настоящего Мирового соглашения, Ответчик обязан уплатить Истцу штрафную неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы отложенного платежа, указанной в пункте 9 настоящего Мирового соглашения, за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 20 ООО 000,00 рублей. При этом Истец вправе уменьшить сумму, подлежащую оплате Ответчику в соответствии с пунктом 9.3. настоящего Мирового соглашения, на сумму штрафной неустойки, начисленной Истцом Ответчику в соответствии с положениями настоящего пункта.

13. Расходы по уплате государственной пошлины, связанные с настоящим делом, Истец и Ответчик принимают на себя поровну.

14. Стороны подтверждают, что заключение настоящего Мирового соглашения не противоречит законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и не нарушает права и законные интересы других лиц.

15. Настоящее Мировое соглашение составлено и подписано Сторонами в З(трех) подлинных экземплярах, один экземпляр - Истцу, один экземпляр - Ответчику, один экземпляр - Арбитражному суду для приобщения к материалам дела.

16. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

17. К настоящему Мировому соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - Сводный сметный расчет

18. Адреса и банковские реквизиты сторон. Истец:

ООО «СИБУР-Портэнерго»,

Местонахождение: <...>,

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 2, к.З, литера «А» БЦ «Бенуа», оф.839

р/с: <***> в Филиале АБ «Газпромбанк» (ОАО) в г. Санкт-Петербург

к/с:30101810200000000827, БИК 044030827, ИНН <***>, КПП 470701001,

ОГРН <***> , тел. <***>, факс <***>

Ответчик:

ЗАО «Инжтрансстрой»,

107217, <...>, р/с<***> в АКБ «СОЮЗ» г. Москва к/с 30101810400000000122, БИК 044585122, ИНН <***>, ОГРН <***> КПП774501001, Тел. <***>, факс <***>»

Приложение № 1 к Мировому соглашению по делу № А56-53231/2012

Сводный сметный расчет

№ п/п

Номера сметных расчётов и смет

Наименование частей, глав, объектов работ и затрат

Общая сметная стоимость работ и затрат по Договору, руб.

Общая фактическая стоимость принятых Заказчиком работ и затрат, руб.

Остаток невыполненных работ (отмененные

работы Заказчиком)

Глава 1. Подготовка территории строительства.

л.с. 3-10

Пункты ГРО для строительства, тит. 1.31

1 042 086,44

0,00

л.с. №1-2доп.

Пункты ГРО для железнодорожного тупика, тит. 1.500

74 855,28

0,00

Возмещение затрат по аренде земельного участка под временную площадку для изготовления свай.

4 772 879,07

0,00

л.с. №108-1-1-01

Разбивка основных осей трассы.тит.№ 1.32.1

53 040,75

0,00

ОСР№ 8/ссрс

Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками, тит. 1.31

129 405,83

0,00

л.с. №108-1-2-01

Расчистка полосы отвода.тит.№ 1.32.1

5 617,00

0,00

л.с. №108-1-2-02

Утилизация пней. Тит. 1.32.1.

444,00

0,00

л.с. №108-1-3-01

Установка временных дорожных знаков на период производства работ. Тит. 1.32.1.

162 126,00

0,00

л.с. №108-1-4-01

Укладка и разборка проезда из железобетонных дорожных плит 2П-30-18-20. тит.№ 1.32.1

110 014,68

0,00

1-4-1

(л.с.№1-1)

Подготовка территории для производства работ. Тит. 1.54.2.

19 558 239,05

0,00

1-4-2 (л.с.№1-2-1)

Труба водопропускная круглая ж/б диам. 1,0м. Тит. 1.54.2.

348 617,36

0,00

1-5-1 С-19806

ИЗМ.1

Сводка леса по трассам каналов.тит.№1.31

14 281 873,21

0,00

1-5-2 С-19878

Подготовка территории. тит.№ 1.31.

370 245 430,16

0,00

1-5-3 С-20263

Вертикальная планировка. Тит. 1.31.

532 161 849,86

0,00

1-5-4 С-20264

Автодорога. Тит. 1.31.

17 122 660,21

0,00

1-5-6 С-20266

Строительство осушительных каналов. Тит. 1.31.

17 061 389,70

0,00

16.1

02-48.3-Д1

Перекладка кабеля связи ВОЛС вблизи опоры ОП2

411 103,62

0,00

Всего по главе 1:

977 541 632,22

0,00

Глава 2. Основные объекты строительства

л.с №1-1

Примыкание к автодороге УЛКТ. Тит. 1.33.

14 477 693,83

0,00

л.с №1-2

Водопропускная труба диаметром 1,0м длиной 19,26м на примыкании. Тит. 1.33.

375 674,77

0,00

л.с №1-3

Водопропускная труба на ПК7+25. тит. 1.33.

384 952,14

0,00

ЛСР№1-1

Подходная дамба. Тит. 1.54.2.

87 067 695,57

0,00

ЛСР№1-

Подходная дамба на акватории. Тит. 1.54.1.

421 113 445,45

421 088 123,51

25 321,94

21.1

№1-2/1

Подходная дамба на акватории (доп.). Тит. 1.54.1.

59 626 024,71

0,00

21.2

№1-2/2

Подходная дамба на акватории (доп.). Тит. 1.54.1.

9 910 278,97

0,00

ЛСР№1-2

Береговой устой. Тит. 1.54.1.

4 947 313,90

0,00

22.1

1-2/1 доп.

Береговой устой (доп.). Тит. 1.54.1.

454 205,06

0,00

ЛС №108-1-5-01

Земляное полотно по основному ходу. Тит. 1.32.1.

248 237,58

0,00

ЛС №108-1-5-02

Дорожная одежда по основному ходу. Тит. 1.32.1.

1 517 672,16

0,00

ЛС №108-1-5-06

Размещение в карьере грунта и торфа. Тит. 1.32.1.

204 821,00

0,00

ЛС №108-1-5-03

Устройство водоотвода по основному ходу. Тит. 1.32.1.

2 698 222,21

0,00

ЛС №108-1-5-04

Строительство водопропускной трубы д=0,75м (1 шт), тит. 1.32.1

297 079,43

0,00

ЛС №108-1-5-05

Устройство примыкания. Тит. 1.32.1.

1 855 744,09

0,00

л.с. №108-1-5-07

Установка знаков на период ввода объекта в эксплуатацию.тит.№1.32.1

152 150,12

0,00

ОС 108-2-2

Резервуарный парк под давлением тит. 201.1.

51 963 734,25

44 085 764,43

7 877 969,82

30.1

201.1-КЖ, КМ С-20274

ИЗМ.1

КМ

Строительные работы (КЖ, КМ)

29 290 423,18

25 498 581,51

3 791 841,67

30.2

201.1-НК В-10649

Сеть канализации производственно-дождевой КЗ

169215,13

130 247,58

38 967,55

30.3

М-

23192/1

Оборудование нефтехимическое (только монтаж)

1 968 784,65

0,00

30.4

М-24028 доп к М-

23193 раздел 1

изм.З

Приобретение и монтаж трубопроводов

16 004 530,81

11 957 370,21

4 047 160,60

30.5

М-23193 раздел 2

Технологические м/к емкостей

4 530 780,48

0,00

ОС 108-2-3

Резервуарный парк под давлением тит. 201.2.

51 169 816,37

44 820 296,05

6 349 520,32

31.1

С-20954 взамен С-20275

ИЗМ.1

КМ

Строительные работы (КЖ, КМ)

28 127 511,05

26 391 022,84

1 736 488,21

31.2

201.2-НК В-10650

Сеть канализации производственно-дождевой КЗ

169 214,75

130 247,58

38 967,17

31.3

М-

23195/1

Оборудование нефтехимическое (только монтаж)

1 968 784,65

0,00

31.4

М-24029 доп к М-

23196 раздел 1

изм.З

Приобретение и монтаж трубопроводов

16 004 530,81

11 430 465,87

4 574 064,94

31.5

М-23196 раздел 2

Технологические м/к емкостей

4 899 775,11

0,00

ОС 108-2-4

Резервуарный парк под давлением тит. 201.3.

50 227 809,14

40 658 546,75

9 569 262,39

32.1

201.3-КЖ, КМ С-20276

изм.1 КМ

Строительные работы (КЖ, КМ)

27 546 295,78

23 762 348,87

3 783 946,91

32.2

201.3-НК В-10651

Сеть канализации производственно-дождевой КЗ

169 214,75

130 247,58

38 967,17

32.3

М-

23198/1

Оборудование нефтехимическое (только монтаж)

1 968 784,65

0,00

32.4

М-24030 доп к М-

23199 раздел 1

изм.З

Приобретение и монтаж трубопроводов

16 004 530,81

10 258 182,50

5 746 348,31

32.5

М-23199 раздел 2

Технологические м/к емкостей

4 538 983,15

0,00

ОС 108-2-5

Резервуарный парк под давлением тит. 201.4.

50 952 823,08

41 690 889,38

9 261 933,70

33.1

201.4-КЖ, КМ С-20277

изм.1 КМ

Строительные работы (КЖ, КМ)

28 273 209,75

24 489 000,44

3 784 209,31

33.2

201.4-НК В-10652

Сеть канализации производственно-дождевой КЗ

169 214,75

130 247,58

38 967,17

33.3

М-23201/1

Оборудование нефтехимическое (только монтаж)

1 968 784,53

0,00

33.4

М-24031 доп М-

23202 раздел 1 изм.З

Приобретение и монтаж трубопроводов

16 004 530,81

10 565 773,59

5 438 757,22

33.5

М-23202 раздел 2

Технологические м/к емкостей

4 537 083,24

0,00

ОС 108-2-6

Резервуарный парк под давлением тит. 201.5.

50 249 163,87

36 859 677,97

13 389 485,90

34.1

201.5-КЖ, КМ С-20333

изм.1 КМ

Строительные работы (КЖ, КМ)

28 169 561,05

24 132 148,67

4 037 412,38

34.2

201.5-НК В-10653

Сеть канализации производственно-дождевой КЗ

169 214,75

130 247,58

38 967,17

34.3

201.5-ТК/1 М-23206

Оборудование нефтехимическое (только монтаж)

1 968 784,65

1 575 027,61

393 757,04

34.4

М-24032 доп к М-

23207 раздел 1

изм.З

Приобретение и монтаж трубопроводов

16 004 530,81

7 085 181,50

8 919 349,31

34.5

М-23207 раздел 2

Технологические м/к емкостей

3 937 072,61

0,00

ОС 108-2-7

Резервуарный парк под давлением. Тит. 201.6.

11 838 463,40

6 717 756,23

5 120 707,17

35.1

201.6-КЖ, КМ С-20273

ИЗМ.1

КМ

Строительные работы (КЖ, КМ)

6 587 094,22

5 585 469,48

1 001 624,74

35.2

201.6-НК В-10647

Сеть канализации производственно-дождевой КЗ

169 214,75

130 247,58

38 967,17

35.3

201.6-ТК/1 М-23180

Оборудование нефтехимическое (только монтаж)

396 971,18

0,00

35.4

М-24033 доп. к М-23941 Раздел 1

Приобретение и монтаж трубопроводов

4 080 115,26

0,00

4 080 115,26

35.5

М-23181

раздел 2

Технологические м/к емкостей

605 067,99

0,00

ОС 108-2-8

Дренажная емкость резервуарного парка под давлением. Тит. 201.7.

5 025 880,78

1 289 809,33

3 736 071,45

36.1

201.7-КЖ, КМ С-20268

ИЗМ.1,

изм.2 КМ

Строительные работы (КЖ, КМ)

1 739 054,54

1 220 362,87

518 691,67

36.2

201.7 М-23183

Приобретение, монтаж оборудования

94 419,04

69 446,46

24 972,58

36.3

201.7 ТК М-23184

Приобретение, монтаж трубопроводов

3 192 407,20

0,00

3 192 407,20

Насосная резервуарного парка под давлением. Тит. 201.8.

11 041 948,84

5 963 818,73

5 078 130,11

37.1

201.8-КЖ, КМ С-20269

изм.1 КЖ, КМ

Строительные работы (КЖ, КМ)

11 041 948,84

5 963 818,73

5 078 130,11

Сливная железнодорожная эстакада СУГ. Тит. 203.

191 469 227,43

190 753 447,51

715 779,92

38.1

203-КЖ изм.1.2,

КМ изм.1.2.3 С-20868 взамен С-20753 изм.З КМ

Строительные работы (КЖ, КМ)

191 469 227,43

190 753 447,51

715 779,92

Сливная железнодорожная эстакада бензинов. Тит. 212.

3 376 711,96

0,00

39.1

212-КЖ, КМ С-20270 изм.1

КЖ, изм.2

КМ.

Строительные работы (КЖ)

3 057 751,60

0,00

39.2

212-КЖ, КМ С-20270 (доп.

объёмы)

Строительные работы (КЖ)

318 960,36

0,00

Причал №1. тит. 59.4.

15 369 248,27

0,00

40.1

59.4-ШП1 (1-2-1/1)

Швартовый пал №1

3 420 070,74

0,00

40.2

59.4-ШП2 (2-2-1/1)

Швартовый пал №2

2 841 427,22

0,00

40.3

59.4-ШПЗ (3-2-1/1)

Швартовый пал №3

2 841 427,22

0,00

40.4

59.4-ШП4 (4-2-1/1)

Швартовый пал №4

2 948 328,05

0,00

40.5

59.4-ШП5 (5-2-1/1)

Швартовый пал №5

3 317 995,03

0,00

Причал №2. тит. 60.4.

37 647 930,83

0,00

41.1

60.4-ШП6(1-2-1/1)

Швартовый пал №6

7 232 014,44

0,00

41.2

60.4-ШП7 (2-2-1/1)

Швартовый пал №7

6 683 207,21

0,00

41.3

60.4-ШП8 (3-2-1/1)

Швартовый пал №8

11 862 740,08

0,00

41.4

60.4-ШП9 (4-2-1/1)

Швартовый пал №9

11 869 969,10

0,00

59.2 лср 2-1

Устройство свайного основания, тит. 59.2

12 371 657,18

11 773 116,48

598 540,70

60.2 лср 2-1/1

Устройство свайного основания ТП-2, тит.60.2

83 435 595,69

0,00

60.3 лср 1-2-1/1

Устройство отбойного пала ОПЗ, тит. 60.3

15 050 016,83

0,00

60.3 лср 2-2-1/1

Устройство отбойного пала ОП4, тит. 60.3

7 611 746,67

0,00

58/1 лср 2-1

Устройство морской транспортной эстакады. Конструкции металлические, тит.58

175 897 714,12

175 464 033,74

433 680,38

58/2 лср 2-1/1

Опоры эстакад. Устройство опор эстакады, тит.58

320 621 498,63

319 872 294,68

749 203,95

58/3 лср 2-1/1

Опоры эстакад. Устройство угловой площадки эстакады, тит.58

19 661 786,29

19 632 198,48

29 587,81

61 лср 2-1/1

Переходы пешеходные причалов №1,2, титул 61

7 217 685,96

0,00

38 лср 2-1/1

Гидротехническое основание под ТП-1 ,тит.38

30 743 176,26

0,00

Эстакада технологическая от зоны ГТС до опоры автодороги М-11 тит.48.3

164 866 042,28

160 066 936,23

4 799 106,05

51.1

лср 02-48.3-01

Устройство опор эстакады. (ОП2)

14 192 805,31

14 043 394,43

149 410,88

51.2

лср 02-48.3-02

Устройство опор эстакады. (ОПЗ)

8 708 845,45

8 582 347,89

126 497,56

51.3

лср 02-48.3-03

Устройство опор эстакады. (ОП4)

8 499 082,59

8 426 093,17

72 989,42

51.4

лср 02-48.3-04

Устройство опор эстакады. (ОП5)

9 939 824,66

9 843 228,26

96 596,40

51.5

лср 02-48.3-05

Устройство опор эстакады. (ОП6)

10 119 398,69

10 035 791,15

83 607,54

51.6

лср 02-48.3-06

Устройство опор эстакады. (ОП7)

10 200 836,87

10 060 210,79

140 626,08

51.7

лср 02-48.3-07

Устройство опор эстакады. (ОП8)

20 494 305,00

20 438 590,17

55 714,83

51.8

лср 02-48.3-08

СВСиУ и технологические площадки для сборки и монтажа пролетных строений

7 505 139,07

0,00

51.9

лср 02-48.3-10/1

Устройство опор компенсаторов. К1, К2

12 032 989,98

11 548 353,31

484 636,67

51.10

лср 02-48.3-10/2

На перекладку кабелей у К1, устройство водопропускной трубы и лотков у Kl, К2.

1 662 296,43

83 569,46

1 578 726,97

51.11

лср 02-48.3-09

Монтаж м/конструкций пролётных строений, водоотводных лотков, служебных проходов и кабельной фермы.

61 510 518,23

59 500 218,53

2 010 299,70

Резервуарный парк бензинов тит. 210.1-210.2

52.1

С-20176/1

Вертикальная планировка (ГТ), тит.210.1-210.2

11 829 650,27

0,00

52.2

С-20521-210.1/1

Свайное основание тит. 210.1

1 220 553,01

0,00

52.3

С-20521-210.2/1

Свайное основание тит. 210.2

5 130 459,87

0,00

лс №1

Пункт обогрева в зоне примыкания титул 504

865 447,87

0,00

лс №2

Пункт обогрева в зоне примыкания титул 500. Переустройство кабеля связи в районе примыкания пути и организация кабеля связи в пункте обогрева

224 528,30

0,00

Всего по главе 2:

1 992 411 528,44

1 924 677 226,83

67 734 301,61

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

Административно-бытовой корпус со столовой тит. 1.

33 841 126,59

28 091 401,87

5 749 724,72

55.1

1-КЖ, КМ с-20334/1 изм.1

Конструкции железобетонные. Конструкции металлические.

21 647 117,27

20 480 015,95

1 167 101,32

55.2

1-АР С-20408/1

Архитектурные решения.

12 194 009,32

7 611 385,92

4 582 623,40

Всего по главе 3:

33 841 126,59

28 091 401,87

5 749 724,72

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Всего по главе 4:

0,00

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

л.с. №5-1а

Земляное полотно. Тит. 1.500.

4 138 815,07

0,00

56.1

л.с. №5-1а-доп 1

Земляное полотно (доп). Тит. 1.500.

5 075 152,33

0,00

56.2

л.с. №5-1-1

Верхнее строение ж.-д. пути. Тит. 1.500.

8 726 058,26

0,00

Ремонтно-механическая мастерская. Тит. 10.

33 691 168,79

27 903 734,56

5 787 434,23

57.1

10-АР, КЖ, КМ

(5-7170с16/

Общестроительные работы (АР, КЖ, КМ)

28 251 101,78

23 774 721,52

4 476 380,26

57.2

10-ТК (5-7170с2)

Оборудование, арматура, и трубопроводы

178 384,80

0,00

178 384,80

57.3

10-ТИ

(5-7170сЗ)

Изоляция трубопроводов

15 885,52

0,00

15 885,52

57.4

10-ОВ 5-7170с15 (1225) взамен №1197 арх.№71 70с4

Отопление и вентиляция

2 793 560,82

1 943 142,59

850 418,23

57.5

10-ВК

(5-7170с7)

Водопровод и канализация

335 707,16

69 341,74

266 365,42

57.6

10-АР, КЖ, КМ-1

Монтаж кранов мостовых электрических.

2 116 528,71

0,00

Всего по главе 5:

51 631 194,45

45 843 760,22

5 787 434,23

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации.

теплоснабжения и газоснабжения

Всего по главе 6:

0,00

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

л.с. №7-1а-1а

Благоустройство территории. Тит. 1.500.

17 145 549,14

16 967 977,41

177 571,73

л.с. №7-1 а-1 а-доп-1

Благоустройство территории (доп.). Тит. 1.500.

2 327 922,78

2 134 109,78

193 813,00

Итого по главе 7:

19 473 471,92

19 102 087,19

371 384,73

Итого по главам 1-7:

3 074 898 953,62

2 995 256 108,33

79 642 845,29

Глава 8. Временные здания и сооружения

Расчёт

Затраты на временные здания и сооружения

160 394 875,92

152 629 982,48

7 764 893,44

Всего по главе 8:

160 394 875,92

152 629 982,48

7 764 893,44

Итого по главам 1-8:

3 235 293 829,54

3 147 886 090,81

87 407 738,73

Глава 9. Прочие работы и затраты

ГСН 81-05-02-2001, тб.4, п.7.3

Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время -2,1%, для 3 температурной зоны К=1,0

67 450 989,30

65 606 488,17

1 844 501,13

Письма Госстроя

№НЗ-2855/7 от 05.07.200

0г., № НЗ-

Затраты на платежи (страховые взносы) по добровольному страхованию - 1,0% от СМР по главам 1-8

10 856 259,00

0,00

3942/07 от

18.07.200

2г. Расчет.

Расчёт

Затраты, связанные с производством работ вахтовым методом

1 755 451,23

0,00

Расчёт

Перебазирование строительных организаций

8 837 685,98

0,00

Расчёт

Затраты на содержание постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства

582 535,72

0,00

Всего по главе 9:

89 482 921,23

87 638 420,10

1 844 501,13

Итого по главам 1-9:

3 324 776 750,77

3 235 524 510,91

89 252 239,86

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

202.1/ДИ

Динамические испытания свай на резервуарном парке изотермическом с насосной титул 202.1

283 444,15

0,00

202.2/ДИ

Динамические испытания свай на резервуарном парке изотермическом с насосной титул 202.2

215 941,19

0,00

203/ДИ

Динамические испытания свай на сливной ж/д эстакаде слива СУГ титул 203

75 716,20

0,00

210.1/ДИ

Динамические испытания свай на резервуарном парке бензинов титул 210.1

91 202,77

0,00

210.2/ДИ

Динамические испытания свай на резервуарном парке бензинов титул 210.2

59 689,97

0,00

201.1/ДИ

Динамические испытания свай на насосной резервуарного парка под давлением титул 201.1

117 395,03

0,00

201.2/ДИ

Динамические испытания свай на насосной резервуарного парка под давлением титул 201.2

84 314,46

0,00

201.3/ДИ

Динамические испытания свай на насосной резервуарного парка под давлением титул 201.3

89 429,38

0,00

201.4/ДИ

Динамические испытания свай на насосной резервуарного парка под давлением титул 201.4

97 699,53

0,00

201.5/ДИ

Динамические испытания свай на насосной резервуарного парка под давлением титул 201.5

97 699,53

0,00

201.6/ДИ

Динамические испытания свай на насосной резервуарного парка под давлением титул 201.6

81 159,24

0,00

201.8/ДИ

Динамические испытания свай на насосной резервуарного парка под давлением титул 201.8

67 774,19

0,00

212/ДИ

Динамические испытания свай на сливной ж/д эстакаде бензинов титул 212

92 430,59

0,00

Всего по главе 12:

1 453 896,23

0,00

Итого по главам 1-12:

3 326 230 647,00

3 236 978 407,14

89 252 239,86

МДС81-35.2004, приложе

ние 8, Федерал

ьный

Закон №117-

ФЗ от 07.07.200 Зг

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

39 710 062,00

38 303 262,27

1 406 799,73

Расчёт

Стоимость обслуживания банковской гарантии

23 834 272,86

23 781 454,98

52 817,88

ИТОГО:

3 389 774 981,86

3 299 063 124,39

90 711 857,47

МДС81-35.2004, приложе

ние 8, Федерал ьный Закон №117-ФЗ от 07.07.200 Зг

Налог на добавленную стоимость (НДС) - 18% от сметной стоимости строительства (без учета п. 62 и п. 80)

602 020 406,11

586 671 978,96

15 348 427,15

Всего по расчету стоимости строительства в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2009г с учетом НДС:

3 991 795 387,97

3 885 735 103,35

106 060 284,62

Прекратить производство по делу.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "СИБУР-Портэнерго" справку на возврат из федерального бюджета РФ 136448 руб. 72 коп. госпошлины.

Выдать закрытому акционерному обществу "Инжиниринговая "Трансстрой" справку на возврат из федерального бюджета РФ 177011 руб. 30 коп. госпошлины.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.

Судья Корушова И.М.