Гражданский кодекс часть 1

при участии от акционерного общества «Генеральная строительная корпорация» Ефимова А.Ю. (доверенность от 29.12.2020), от общества с ограниченной ответственностью «Нирвана» Бойкова И.Б. (доверенность от 09.01.2019),

рассмотрев 12.05.2021 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Нирвана» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.04.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2019 по делу № А56-5649/2018,

у с т а н о в и л:

Акционерное общество «Генеральная строительная корпорация», адрес: 197046, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 22, ОГРН 1027802491331,

ИНН 7804017141 (далее - Корпорация), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Нирвана», адрес: 197110, Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 11, лит. А, пом. 2-Н, ОГРН 1089847071775,

ИНН 7841381251 (далее - Общество), 81 140 684 руб. 40 коп. неустойки и

Решением суда первой инстанции от 30.04.2019 исковые требования Корпорации удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано

Постановлением апелляционного суда от 28.08.2019 решение от 30.04.2019 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе Общество, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела, просило отменить решение от 30.04.2019 и постановление от 28.08.2019 и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

В судебном заседании, состоявшемся 29.01.2020, представитель Общества заявил ходатайство об отмене обжалуемых судебных актов и прекращении производства по делу, поскольку согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) по состоянию на 02.10.2019 ответчик исключен из ЕГРЮЛ по решению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу на основании статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о чем свидетельствует запись №

2187848351436, внесенная в реестр 01.11.2018.

До рассмотрения судом округа кассационной жалобы Общества по существу Корпорация обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительным решения регистрирующего органа по внесению записи № 2187848351436 об исключении Общества из ЕГРЮЛ. Делу присвоен № А56-13223/2020.

Определением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.03.2020 по делу № А56-5649/2018 производство по кассационной жалобе Общества на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.04.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2019 по делу № А56-5649/2018 приостановлено до вступления в законную силу решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-13223/2020.

Вступившим в законную силу постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2021 по делу № А56-13223/2020 решение Инспекции от 01.11.2018 № 22442П признано недействительным. Суд обязал Инспекцию исключить запись о прекращении деятельности ООО «Нирвана» ГРН 2187848351436 от 01.11.2018 из ЕГРЮЛ.

В этой связи Корпорация 10.03.2021 обратилась в суд округа с заявлением о возобновлении производства по кассационной жалобе Общества.

Определением председателя судебного состава от 30.03.2021 в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) ранее участвовавший в рассмотрении кассационной жалобы судья Лущаев С.В. в связи с нахождением в очередном отпуске заменен на судью Журавлеву О.Р.

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 АПК РФ судебное разбирательство по кассационной жалобе осуществлено с самого начала.

Определениями суда кассационной инстанции от 31.03.2021, а затем от 21.04.2021 в порядке статьи 158 АПК РФ рассмотрение вопроса о возобновлении производства по кассационной жалобе Общества откладывалось на 05.05.2021 на 10 час. 30 мин.

Определением суда округа от 29.04.2021 дата и время судебного заседания изменены на 12.05.2021 на 10 час. 50 мин.

В указанное время рассмотрение вопроса о возобновлении производства по кассационной жалобе Общества на решение Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленинградской области от 30.04.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2019 по делу № А56-5649/2018 продолжено прежним составом суда.

В судебном заседании представитель Корпорации поддержал заявление о возобновлении производства по кассационной жалобе ответчика, а представитель Общества возражал против его удовлетворения.

Рассмотрев заявление Корпорации, суд кассационной инстанции полагает его не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 146 АПК РФ арбитражный суд возобновляет производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до их устранения по заявлению лица, по ходатайству которого производство по делу было приостановлено.

Между тем в рассматриваемом случае следует учитывать, что определением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.04.2021 по делу

№ А56-13223/2020 к производству принята кассационная жалоба Ананчева Олега Владиславовича на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.10.2020 и постановление Тринадцатого арбитражного

апелляционного суда от 25.02.2021 по делу № А56-13223/2020, до вступления в силу которых приостанавливалось рассмотрение настоящего дела. Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 10.06.2021 на 10 час. 30 мин.

Суд округа, рассматривающий кассационную жалобу по делу

№ А56-5649/2018, не вправе предрешать исход рассмотрения кассационной жалобы на судебные акты, принятые по делу № А56-13223/2020.

При указанных обстоятельствах суд кассационной инстанции не усматривает оснований для возобновлении производства по кассационной жалобе Общества на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.04.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2019 по делу № А56-5649/2018 до рассмотрения судом округа кассационной жалобы на судебные акты по делу № А56-13223/2020.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 146 и 147 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо- Западного округа

о п р е д е л и л:

в возобновлении производства по кассационной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Нирвана» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.04.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2019 по делу

№ А56-5649/2018 акционерному обществу «Генеральная строительная корпорация» отказать.

Председательствующий Л.И. Корабухина

Судьи Е.Н. Александрова

О.Р. Журавлева