Гражданский кодекс часть 1

акционерное общество «Ленстройдеталь» (далее- АО «Ленстройдеталь», истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Геостром» (далее – ООО «Геостром», ответчик) о взыскании неотработанного аванса в размере 20924000 руб.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом приняты уточнения, согласно которым истец просил взыскать с ответчика неотработанный аванс в размере 20924000 руб., неустойку в размере 4301354 руб. 78 коп.

Судом принято к рассмотрению заявление истца о взыскании представительских расходов в размере 250000 руб.

В настоящем судебном заседании истец заявил ходатайство о процессуальном правопреемстве, замене взыскателя АО «Ленстройдеталь» на ООО «Ленстройдеталь Карьер», в связи с заключенным договором уступки прав требования от 21.06.2021.

Ответчик не возражал против замены взыскателя.

Стороны представили на утверждение проект мирового соглашения от 29.07.2021 в следующей редакции:

«В целях урегулирования спора, возникшего в связи с расторжением договора №09-Г-14 от 02.06.2014, ООО «Ленстройдеталь карьер», ИНН <***> (Истец после замеры Первоначального истца АО «Ленстройдеталь», ИНН <***>) в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Геостром», ИНН <***> (Ответчик) в лице генерального директора ФИО5, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании ст. 139-140 АПК РФ заключили настоящее мировое соглашение (далее по тексту - «Мировое соглашение») о нижеследующем:

1. При заключении настоящего мирового соглашения Стороны исходят из следующих обстоятельств и в порядке, установленном статьей 70 АПК РФ, признают, что:

1.1. На дату подписания настоящего Мирового соглашения договор №09-Г-14 от 02.06.2014 расторгнут.

1.2. Первоначальный Истец предъявил Ответчику требование о взыскании убытков в виде перечисленных ответчику авансовых платежей по договору № 09-Г-14 подряда от 02.06.2014 на выполнение проектно-изыскательских работ в общем размере 20 924 000 рублей, неустойку за несоблюдение сроков окончания выполнения работ за период с 08.06.2020 по 01.04.2021 в размере 4 301 354,78 рублей, судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 250 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 127 620 рублей.

1.3. Ответчик заявил возражения относительно удовлетворения исковых требований, подал ходатайство о назначении экспертизы для определения стоимости выполненных работ и их потребительской ценности для Истца.

1.4. В результате заключения договора уступки права требования (цессии) от 21.06.2021 Первоначальный истец заменен на Истца.

1.5. Результат работ по договору имеет для Истца потребительскую ценность исключительно при условии получения Ответчиком положительного заключения ФАГУ «Главгосэкспертиза России» и Горноотводного Акта, любой иной промежуточный результат работ не может быть использован Истцом и влечет утрату интереса Истца к результату работ. На момент подписания настоящего мирового соглашения положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и Горноотводный Акт отсутствуют.

2. Стороны пришли к соглашению прекратить производство по делу в отношении своих требований - требований Истца о взыскании убытков в виде перечисленных Ответчику авансовых платежей по договору № 09-Г-14 подряда от 02.06.2014 на выполнение проектно-изыскательских работ в общем размере 20 924 000 рублей, неустойки за несоблюдение сроков окончания выполнения работ за период с 08.06.2020 по 01.04.2021 в размере 4 301 354,78 рублей, судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 250 000 рублей; требований Ответчика от взыскания стоимости выполненных работ по договору № 09-Г-14 подряда от 02.06.2014 на выполнение проектно-изыскательских работ.

3. Принимая во внимание, что в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 АПК РФ, при утверждении мирового соглашения арбитражным судом в определении арбитражного суда указывается на возвращение Истцу 70 % уплаченной им государственной пошлины из федерального бюджета, Стороны признают, что расходы в размере 30 % уплаченной Первоначальным истцом государственной пошлины в сумме 38 286 рублей относятся на Истца.

4. В целях достижения результата работ, имеющего потребительскую ценность для Истца, Ответчик принимает на себя обязательство произвести комплекс работ, а Истец принимает на себя обязательство дополнительного финансирования, а именно:

4.1.1. Истец поручает и дополнительно оплачивает, а Ответчик принимает на себя выполнение комплекса работ на месторождении строительного камня «Йокимяки», расположенного на территории Лахденпохского муниципального района Республики Карелии.

4.1.2. В комплекс работ, указанных в п. 4.1.1., входит:

4.1.2.1 Выполнение комплекса изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические) в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» на площади карьера и всей инфраструктуры предприятия, необходимой
для разработки месторождения «Йокимяки», выполняемые в соответствии с техническим заданием по каждому виду изысканий (приложения 1, 2, 3 и 4), с составлением отчета по
каждому виду изысканий, а также сопровождение результатов инженерных изысканий при экспертизе в ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ».

4.1.2.2 Подготовка проектной документации «Разработка месторождения строительного камня «Йокимяки» в Лахденпохском муниципальном районе Республики Карелия» (далее-«Разработка ...») в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Приказом МПР от 25.06.2010 г. № 218 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья», а также сопровождение проектной документации ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ», при
согласовании проектной документации в Министерстве по природным ресурсам и экологии Республики Карелия.

4.1.2.3. Разработка проекта санитарно-защитной зоны, сопровождение Проекта санитарно-защитной зоны при получении экспертного заключения, получение санитарно-эпидемиологического заключения.

4.1.2.4. Разработка проекта горного отвода и его сопровождение при получении
горноотводного акта в Управлении Ростехнадзора по Республике Карелия.

4.1.3. До начала работ Истец передает Ответчику следующие исходные данные:

-Градостроительные планы земельных участков, используемых при проектировании;

-точка примыкания к автодороге общего пользования;

-информация по используемому выемочно-погрузочному и транспортному оборудованию;

-информация по используемому дробильно-сортировочному оборудованию (схема размещения с указанием агрегатов, качественно-количественная схема);

-правоустанавливающий документ (договор аренды лесного участка для проведения изыскательских работ).

4.1.4. При выявившейся в ходе выполнения работ необходимости Истец предоставляет Исполнителю имеющиеся у него дополнительные документы и сведения по его письменному запросу.

4.1.5. По результатам выполненных работ Истцу передается по Акту приема-передачи:

- по п. 4.1.2.1 - отчет по каждому виду инженерных изысканий в 3 (трех) экземплярах; на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе отдельная отчетная документация, положительное заключение на каждый вид изысканий ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ».

- по п. 4.1.2.2 - проектная документация «Разработка ...», соответствующая Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Приказу МПР от 25.06.2010 г. № 218 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья», в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе, положительное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ», Протокол согласования проектной документации в Министерстве по природным ресурсам и экологии Республики Карелия.

- по п. 4.1.2.3 - проект санитарно-защитной зоны, положительное экспертное заключение на проект санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны.

- по п. 4.1.2.4 - Проект горного отвода и горноотводный акт на месторождение «Йокимяки».

4.2.1. Стоимость дополнительного финансирования составляет 5 700 000 (пять миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (20 %).

4.2.2. Порядок дополнительного финансирования:

4.2.2.1. Авансовый платеж составляет 30 % от стоимости дополнительного финансирования, включая НДС (20 %), и выплачивается после выполнения Истцом п. 4.1.3.

4.2.2.2. Следующий платеж составляет 30 % от стоимости дополнительного финансирования, включая НДС (20 %), и выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней даты передачи надлежащим образом оформленной проектной документации на согласованно в ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ».

4.2.2.3 Окончательный платеж составляет 40 % от стоимости дополнительного финансирования, включая НДС (20 %), и выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения последнего из документов: положительного заключения ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ», Протокола согласования проектной документации в Министерстве по природным ресурсам и экологии Республики Карелия, положительного экспертного заключения на проект санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологического заключения на проект санитарно-защитной зоны, горноотводного акта.

4.2.3. По завершении ВСЕХ РАБОТ и предоставлении ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ, в том числе работ в рамках договора № 09-Г-14 от 02.06.2014, а также работ, предусмотренных п. 4.1.5, Ответчик направляет Истцу в 2-х экземплярах акт сдачи-приёмки выполненных работ, стоимость которых в таком случае оценена сторонами в 30 925 354,78 рублей, в том числе НДС 20 %.

В счет оплаты выполненных работ стороны обязуются зачесть (учесть) перечисленное Ответчику авансовые платежи по договору № 09-Г-14 подряда от 02.06.2014 на выполнение проектно-изыскательских работ в общем размере 20 924 000 рублей, неустойку за несоблюдение сроков окончания выполнения работ за период с 08.06.2020 по 01.04.2021 в размере 4 301 354J78 рублей; 5 700 000 рублей дополнительного финансирования), всего - 30 925 354,78 рублей.

4.2.4.Истец в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения акта обязан направить Исполнителю подписанный акт или письменный мотивированный отказ от приёмки работ.

4.2.5. Если по истечении срока, указанного в п. 4.2.4., Истец не предъявил Исполнителю в письменном виде замечания, работа считается принятой, а денежные обязательства наступившими в соответствии с п.п. 4.2.1. и 4.2.2. При этом Истец не освобождается от исполнения обязательств по оформлению представленного Исполнителем акта сдачи-приемки
работ и возврата Исполнителю подписанного акта сдачи-приёмки работ.

4.2.6. В случае письменного мотивированного отказа Истца Стороны составляют и подписывают двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.2.7. Дополнительное финансирование производится безналичными перечислениями на расчетный счет Ответчика.

4.2.8. Стоимости государственных экспертиз не входят в стоимость дополнительного финансирования и оплачиваются Истцом отдельно.

4.2.9.Стоимость дополнительного финансирования является твердой и изменена быть не может, за исключением дополнительных работ, оформленных согласно п. 4.2.10.

4.2.10. В случае обнаружившейся необходимости проведения дополнительных работ, Ответчик обязан в трехдневный срок известить Истца о такой необходимости и стоимости дополнительных работ. Ответчик вправе приступить к выполнению таких необходимых дополнительных работ только с письменного разрешения Истца и письменного согласия последнего их оплатить в размере согласованной стоимости, что оформляется соответствующим соглашением.

4.3.1. Ответчик несет ответственность за выполнение всех работ качественно и в срок в виде неустойки в размере 0,05 % за каждый день просрочки выполнения работ от стоимости всех работ.

4.3.2. Истец несет ответственность за просрочку оплаты дополнительного
финансирования в размере 0,05 % за каждый день просрочки от неуплаченной в срок денежной суммы.

4.3.3.При задержке Истцом авансового платежа/последующей оплаты, а также не предоставление Истцом любого из исходных данных, перечисленных в п. 4.1.3, Ответчик имеет право на продление срока окончание работ на период указанной задержки.

4.3.5. Все неточности и ошибки, допущенные Ответчиком по его вине, в том числе по причине отклонения от исходных данных, и выявленные Истцом в процессе ознакомления с проектной документацией или отмеченные экспертами в процессе согласований, подлежат исправлению Ответчиком за собственный счет в течение 20 (двадцати) календарных дней.

4.3.6.Все неточности и ошибки, допущенные Ответчиком по причине предоставления Истцом неполной или недостоверной исходно-разрешительной документации и выявленные экспертами в процессе согласований, подлежат исправлению Ответчиком за счет Истца в течение 20 (двадцати) календарных дней.

4.3.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения мирового соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.

4.4.1. Начало работ - на следующий день от даты поступления аванса на расчетный счет Ответчика, с одновременным выполнением Истцом условия п. 4.1.3.

4.4.2. Срок выполнения работ - 12 (двенадцать) месяцев от даты начала работ.

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Разработка месторождения строительного камня «Йокимяки» в Лахденпохском

муниципальном районе Республики Карелия»

№ п/п

Перечень основных данных и требований

Основные данные и требования

Наименование объекта

Разработка месторождения строительного камня «Йокимяки» в Лахденпохском муниципальном районе Республики Карелия»

Адрес объекта

Лахденпохский район, Республика Карелия

Истец изысканий

ООО «Ленстройдеталь карьер»

Ответчик изысканий

ООО «Геостром»

Стадия проектирования

Проектная документация

Состав работ, выполняемых Исполнителем

Топографическая съемка инфраструктуры и

подъездных путей от дорог общего пользования

до участка инфраструктуры предприятия на

месторождении «Йокимяки».

Съемка дорог общего пользования (место

примыкания): не менее 200 м от места

примыкания

Система координат: МСК-10, ГСК 2011. Система высот: Балтийская.

Основные требования к производству работ

СП СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические

изыскания для строительства»;

СП-47.13330.2016 «Инженерные изыскания для

строительства»

Требования к составу отчетных материалов

Технический отчёт о результатах выполненных работ, включающий топографический план масштаба 1:1000 с сечением рельефа через 1,0м

Количество экземпляров Технического отчета

В 3 (трех) экземплярах на бумажной основе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе, в формате: .doc - текстовая часть,

.dwg - графическая часть,

.jpeg - изображения.

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство инженерно-геологических изысканий по объекту: «Разработка месторождения строительного камня «Йокимяки» в Лахденпохском

муниципальном районе Республики Карелия»

№ п/п

Перечень основных данных и требований

Основные данные и требования

Наименование объекта

Адрес объекта

Лахденпохский район, Республика Карелия

Истец изысканий

ООО «Ленстройдеталь карьер»

Вид строительства

новое

Ответчик изысканий

ООО «Геостром»

Стадия проектирования

Проектная документация

Задачи изысканий

Получение исходных инженерно-геологических данных, необходимых для принятия проектных решений строительства подъездных автодорог, размещения объектов инфраструктуры

Характеристика объектов строительства

Протяженность подъездной автодороги к участку не более 3,5 км.

Ширина отвода автодорог - 20,0 м

Уровень ответственности сооружений

10.

Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых

СП-11-105-97 «Инженерно-геологические

изыскания для строительства»,

СП-47.13330.2016 «Инженерные изыскания для

необходимо выполнять

инженерно-геологические

изыскания

строительства».

11.

Требования к составу отчетных материалов

Технический отчёт о результатах выполненных работ, включающий геологические колонки скважин, результаты анализов, геологические разрезы.

12.

Количество экземпляров Технического отчета

.dwg - графическая часть,

.jpeg - изображения.

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство инженерно-экологических изысканий по объекту: «Разработка месторождения строительного камня «Йокимяки» в Лахденпохском

муниципальном районе Республики Карелия»

№ п/п

Перечень основных данных и требований

Основные данные и требования

Наименование объекта

Разработка месторождения строительного камня «Йокимяки» в Лахденпохском муниципальном

районе Республики Карелия»

Адрес объекта

Лахденпохский район Республики Карелия

Истец изысканий

ООО «Ленстройдеталь карьер»

Ответчик изысканий

ООО «Геостром»

Задачи изысканий

Комплексное экологическое обследование современного состояния окружающей природной среды. Прогнозирование возможных изменений под влиянием антропогенной нагрузки проектируемого месторождения песка «Йокимяки». Составление технического отчета

Перечень нормативных

СП-11-102-97 «Инженерно-экологические

документов, в соответствии с

изыскания для строительства»;

требованиями которых

СП-47.13330.2016 «Инженерные изыскания для

необходимо выполнять

строительства».

изыскания

Требования к составу отчетных

Технический отчёт о результатах выполненных работ,

материалов

включающий геологические колонки скважин, результаты анализов, геологические разрезы.

Количество экземпляров

В 3 (трех) экземплярах на бумажной основе и в

Технического отчета

1 (одном) экземпляре на электронном носителе, в формате: .doc - текстовая часть,

.dwg - графическая часть,

.jpeg - изображения.

Приложение № 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: «Разработка месторождения строительного камня «Йокимяки» в Лахденпохском муниципальном районе Республики Карелия»

№ п/п

Перечень основных данных и требований

Основные данные и требования

Наименование объекта

Разработка месторождения строительного камня «Йокимяки» в Лахденпохском муниципальном

районе Республики Карелия»

Адрес объекта и его характеристика

Лахденпохский район Республики Карелия

Истец изысканий

ООО «Ленстройдеталь карьер»

Ответчик изысканий

ООО «Геостром»

Целевое назначение работ

Целью проведения инженерно-
гидрометеорологических изысканий является
составление гидрологической характеристики водных
объектов в районе изысканий, детальное изучение
гидрологического режима ближайших водных
объектов, климатических условий и отдельных
характеристик, опасных гидрометеорологических
процессов и явлений

Задачи изысканий

Комплексное изучение гидрометеорологических условий территории проектирования и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений

Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять изыскания

СП-11-102-97 «Инженерно-экологические

изыскания для строительства»;

СП-47.13330.2016 «Инженерные изыскания для

строительства».

Количество экземпляров представляемой изыскательской продукции

.dwg - графическая часть,

.jpeg - изображения.

5. В случае невыполнения в срок (п. 4.5.2.) Ответчиком ВСЕХ РАБОТ и непредоставления ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ, в том числе работ в рамках договора № 09-Г-14 от 02.06.2014, а также работ, предусмотренных п. 4.1.5. настоящего соглашения, Истец вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области за выдачей исполнительного листа о взыскании с Ответчика уплаченных ему денежных сумм (уплаченного по договору № 09-Г-14 от 02.06.2014 аванса в размере 20 924 000 рублей и сумм дополнительного финансирования в соответствии с настоящим мировым соглашением) и неустойки за просрочку выполнения работ в размере 0,05 % за каждый день просрочки от стоимости всех работ.

6. Ответчик вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области за выдачей исполнительного листа о взыскании с Истца неустойки за просрочку оплаты дополнительного финансирования в размере 0,05 % за каждый день просрочки от неуплаченной в срок денежной суммы.

7. Настоящее Мировое соглашение регулирует все взаимоотношения сторон на дату его подписания, неустойки, пени и иные санкции, Стороны отказываются от всех существующих начислений, не указанных в настоящем Мировом соглашении.

8. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам Раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого по ходатайству арбитражным судом.

9. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и противоречит законодательству РФ.

10. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех идентичных экземплярах, одному экземпляру для каждой Стороны, один экземпляр для представления в материалы дела № А56-9142/2021.

11. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 139-141 АПК РФ Стороны просят суд утвердить настоящее мировое соглашение, а производство по делу № А56-9142/2021 прекратить.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ Сторонам известны».

Суд, в порядке пункта 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом мнения сторон, завершил предварительное слушание дела и перешел к рассмотрению спора по существу.

Статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным требованиям. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.
В соответствии с частью 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав.
В силу пункта 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.
Согласно статье 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.
Из общего смысла данной нормы следует, что процессуальное правопреемство представляет собой переход процессуальных прав и обязанностей от одного лица к другому в связи с одним и тем же материальным правоотношением.
Для правопреемника все действия, совершенные в арбитражном процессе до вступления правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которого правопреемник заменил.
Как следует из заявления АО «Ленстродеталь» и подтверждается представленными в материалы дела документами, 21.06.2021 между АО «Ленстройдеталь» (цедентом) и ООО «Ленестройдеталь Карьер» (цессионарием) 21.06.2021 заключен договор уступки прав требования (цессии), согласно которому цедент уступает в пользу цессионария, а цессионарий принимает и оплачивает в соответствии с пунктами 2.1-2.2. настоящего договора, и принимает денежные требования цедента к должнику обществу с ограниченной ответственностью «Геостром». Уступаемые права требования возникли из договора подряда № 09-Г-14 от 02.06.2014 (в редакции соответствующих дополнительных соглашений) на выполнение проектно-изыскательских работ по месторождению строительного камня «Йокимяки» (РФ, республика Карелия, Лахденпохский р-н, 3.6 км южнее станции Элисенваара).

Учитывая изложенное, суд считает ходатайство АО «Ленстродеталь» в части замены взыскателя подлежащим удовлетворению, как не противоречащее действующему законодательству и не нарушающее права других лиц, и устанавливает процессуальное правопреемство по делу № А56-9142/2021, признав надлежащим взыскателем ООО «Ленстройдеталь Карьер».

Кроме того, суд обращает внимание на то, что в соответствии с нормами действующего законодательства, по каждому судебному акту выдается один исполнительный лист, если статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не установлено иного.
Данное требование не применимо для рассмотрения в возникших отношениях в силу раздела VП Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, нормы которого не предусматривают повторной выдачи нового исполнительного листа, в том числе, в связи с процессуальным правопреемством

Согласно части первой статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

В соответствии с частью первой статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Кодекса мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.

Согласно части второй той же статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой.

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Исследовав материалы дела, изучив условия мирового соглашения с учетом внесенных изменений и проверив их на соответствие закону, суд пришел к выводу о том, что данное мировое соглашение заключено в интересах обеих сторон, не противоречит законам, иным нормативным актам и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

Таким образом, предусмотренные частью шестой статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отказа в утверждении мирового соглашения отсутствуют.

Руководствуясь статьей 48, частью 2 статьи 150, статьей 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

определил:

Произвести по делу А56-9142/2021 процессуальное правопреемство.

Заменить по делу А56-9142/2021 взыскателя акционерное общество «Ленстройдеталь» правопреемником обществом с ограниченной ответственностью «Ленстродеталь Карьер» (ИНН: <***>; ОГРН <***>).

Мировое соглашение от 29.07.2021, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Ленстройдеталь Карьер» и обществом с ограниченной ответственностью «Геостром», утвердить в представленной суду редакции:

1.1. На дату подписания настоящего Мирового соглашения договор №09-Г-14 от 02.06.2014 расторгнут.

4.1.2. В комплекс работ, указанных в п. 4.1.1., входит:

4.1.3. До начала работ Истец передает Ответчику следующие исходные данные:

-Градостроительные планы земельных участков, используемых при проектировании;

-точка примыкания к автодороге общего пользования;

-информация по используемому выемочно-погрузочному и транспортному оборудованию;

-правоустанавливающий документ (договор аренды лесного участка для проведения изыскательских работ).

4.1.5. По результатам выполненных работ Истцу передается по Акту приема-передачи:

- по п. 4.1.2.4 - Проект горного отвода и горноотводный акт на месторождение «Йокимяки».

4.2.2. Порядок дополнительного финансирования:

4.2.7. Дополнительное финансирование производится безналичными перечислениями на расчетный счет Ответчика.

4.4.2. Срок выполнения работ - 12 (двенадцать) месяцев от даты начала работ.

Приложение № 1

муниципальном районе Республики Карелия»

№ п/п

Перечень основных данных и требований

Основные данные и требования

Наименование объекта

Адрес объекта

Лахденпохский район, Республика Карелия

Истец изысканий

ООО «Ленстройдеталь карьер»

Ответчик изысканий

ООО «Геостром»

Стадия проектирования

Проектная документация

Состав работ, выполняемых Исполнителем

Топографическая съемка инфраструктуры и

подъездных путей от дорог общего пользования

до участка инфраструктуры предприятия на

месторождении «Йокимяки».

Съемка дорог общего пользования (место

примыкания): не менее 200 м от места

примыкания

Система координат: МСК-10, ГСК 2011. Система высот: Балтийская.

Основные требования к производству работ

СП СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические

изыскания для строительства»;

СП-47.13330.2016 «Инженерные изыскания для

строительства»

Требования к составу отчетных материалов

Количество экземпляров Технического отчета

.dwg - графическая часть,

.jpeg - изображения.

Приложение № 2

муниципальном районе Республики Карелия»

№ п/п

Перечень основных данных и требований

Основные данные и требования

Наименование объекта

Адрес объекта

Лахденпохский район, Республика Карелия

Истец изысканий

ООО «Ленстройдеталь карьер»

Вид строительства

новое

Ответчик изысканий

ООО «Геостром»

Стадия проектирования

Проектная документация

Задачи изысканий

Характеристика объектов строительства

Протяженность подъездной автодороги к участку не более 3,5 км.

Ширина отвода автодорог - 20,0 м

Уровень ответственности сооружений

10.

Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых

СП-11-105-97 «Инженерно-геологические

изыскания для строительства»,

СП-47.13330.2016 «Инженерные изыскания для

необходимо выполнять

инженерно-геологические

изыскания

строительства».

11.

Требования к составу отчетных материалов

12.

Количество экземпляров Технического отчета

.dwg - графическая часть,

.jpeg - изображения.

Приложение № 3

муниципальном районе Республики Карелия»

№ п/п

Перечень основных данных и требований

Основные данные и требования

Наименование объекта

Разработка месторождения строительного камня «Йокимяки» в Лахденпохском муниципальном

районе Республики Карелия»

Адрес объекта

Лахденпохский район Республики Карелия

Истец изысканий

ООО «Ленстройдеталь карьер»

Ответчик изысканий

ООО «Геостром»

Задачи изысканий

Перечень нормативных

СП-11-102-97 «Инженерно-экологические

документов, в соответствии с

изыскания для строительства»;

требованиями которых

СП-47.13330.2016 «Инженерные изыскания для

необходимо выполнять

строительства».

изыскания

Требования к составу отчетных

Технический отчёт о результатах выполненных работ,

материалов

включающий геологические колонки скважин, результаты анализов, геологические разрезы.

Количество экземпляров

В 3 (трех) экземплярах на бумажной основе и в

Технического отчета

1 (одном) экземпляре на электронном носителе, в формате: .doc - текстовая часть,

.dwg - графическая часть,

.jpeg - изображения.

Приложение № 4

№ п/п

Перечень основных данных и требований

Основные данные и требования

Наименование объекта

Разработка месторождения строительного камня «Йокимяки» в Лахденпохском муниципальном

районе Республики Карелия»

Адрес объекта и его характеристика

Лахденпохский район Республики Карелия

Истец изысканий

ООО «Ленстройдеталь карьер»

Ответчик изысканий

ООО «Геостром»

Целевое назначение работ

Задачи изысканий

Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять изыскания

СП-11-102-97 «Инженерно-экологические

изыскания для строительства»;

СП-47.13330.2016 «Инженерные изыскания для

строительства».

Количество экземпляров представляемой изыскательской продукции

.dwg - графическая часть,

.jpeg - изображения.

9. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и противоречит законодательству РФ.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ Сторонам известны».

Производство по делу № А56-9142/2021 прекратить.

Возвратить акционерному обществу «Ленстройдеталь» из федерального бюджета 89334 руб., государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 23 от 01.02.2021.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.

Судья Новикова Е.В.