Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Гуляевой А. В. , при ведении протокола секретарем судебного заседания Акимовой А.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Якутская генерирующая компания" (ИНН 1435326056, ОГРН 1171447014232) к обществу с ограниченной ответственностью "Индустриальные и морские проекты" (ИНН 7813511847, ОГРН 1117847373159) о взыскании 16 008 674, 70 руб.,

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Индустриальные и морские проекты" от 05.08.2020 к обществу с ограниченной ответственностью "Якутская генерирующая компания" о взыскании 5 315 043,83 руб.

при участии:

от истца: Андреева Г.В. по доверенности от 03.12.2019 № 05-12/19, представлен диплом;

от ответчика: Евдокимова Е.А., по доверенности от 27.07.2020 №52, удостоверение адвоката.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Якутская генерирующая компания" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Индустриальные и морские проекты" о взыскании 16 008 674, 70 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда от 15.12.2016 № 35.

Определением суда от 13.07.2020 исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Якутская генерирующая компания" принято к производству.

Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальные и морские проекты" обратилось с встречным исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Якутская генерирующая компания" о взыскании 5 315 043,83 руб. неустойки за нарушение срока оплаты по договору подряда от 15.12.2016 № 35.

Определением суда от 10.08.2020 встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Индустриальные и морские проекты" принято к производству, рассмотрение встречного иска назначено совместно с рассмотрением первоначального иска.

01.12.2020 от общества с ограниченной ответственностью "Индустриальные и морские проекты" поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения от 30.11.2020 без номера.

02.12.2020 от общества с ограниченной ответственностью "Якутская генерирующая компания" поступило заявление об утверждении мирового соглашения от 02.12.2020 без номера.

В судебном заседании представители сторон поддержали ходатайства об утверждении мирового соглашения, пояснив при этом, что последствия утверждения мирового соглашения известны, понятны.

В материалы дела представлено мировое соглашение следующего содержания:

«Настоящее Мировое соглашение заключено восемнадцатого ноября две тысячи двадцатого года между:

Обществом с ограниченной ответственностью «Индустриальные и Морские Проекты» (ОГРН 1117847373159, ИНН 7813511847, адрес: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 1, корп. 1, лит. Р, пом. 25Н, оф. 3), именуемым в дальнейшем ООО «ИМПРО», в лице Генерального директора Поляковой Людмилы Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Обществом с ограниченной ответственностью «Якутская генерирующая компания» (ОГРН 1171447014232, ИНН 1435326056, адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 36/1, оф. 802), именуемым в дальнейшем ООО «ЯГК», в лице Генерального директора Русакова Максима Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона»).

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

а). В производстве Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) находится дело № А58-4206/2020 по иску ООО «ЯГК» к ООО «ИМПРО» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по Договору подряда № 35 от 15.12.2016 (именуемому далее «Договор подряда») в размере 16 008 674,70 рублей, а также встречному иску ООО «ИМПРО» к ООО «ЯГК» о взыскании неустойки за просрочку оплаты работ по Договору подряда в размере 5 315 043,83 рублей;

б). В целях прекращения спора на основе взаимных уступок, сохранения дальнейших отношений сотрудничества, Стороны заинтересованы в мирном урегулировании имеющихся споров,

Стороны, руководствуясь частью 4 статьи 49, статьями 138, 139, 140, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «АПК РФ»), в целях примирения на взаимоприемлемых условиях и урегулирования взаимных требований по делу № А58-4206/2020 заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились окончить дело № А58-4206/2020 миром.

2.ООО «ИМПРО» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента размещения полного текста Определения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) об утверждении настоящего Мирового соглашения на сайте kad.arbitr.ru обязуется уплатить в пользу ООО «ЯГК» сумму неустойки в размере 5 346 815,44 рублей(Пять миллионов триста сорок шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей сорок четыре копейки путем перечисления на расчетный счет ООО «ЯГК» № 40702810214020001282 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, к/с №30101810400000000727 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю, БИК 040813727.

3.Помимо суммы, указанной в пункте 2 настоящего Мирового соглашения, ООО «ИМПРО» не обязано уплачивать какие-либо иные суммы в пользу ООО «ЯГК» по заявленным последним требованиям в настоящем деле.

4.ООО «ЯГК» не обязано уплачивать ООО «ИМПРО» какие-либо суммы в связи с настоящим делом.

5.Стороны решили, что в случае выполнения ООО «ИМПРО» обязанности, предусмотренной пунктом 2 настоящего Мирового соглашения, все возможные споры между ними, касающиеся начисления и взыскания неустоек, возмещения убытков в связи с нарушениями сроков исполнения обязательств по Договору подряда, разрешены.

Кроме указанного в настоящем пункте объема споров, настоящее Мировое соглашение не регулирует иных отношений Сторон, связанных с исполнением Договора подряда. Настоящее Мировое соглашение не затрагивает гарантийных обязательств ООО «ИМПРО» по Договору подряда.

6.Обязательство ООО «ИМПРО» по уплате суммы в соответствии с пунктом 2 настоящего Мирового соглашения считается исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка ООО «ИМПРО».

7.Каждая из Сторон самостоятельно несет судебные расходы в связи с производством по делу № А58-4206/2020, а также любые иные издержки прямо или косвенно связанные с делом, в том числе понесенные каждой из Сторон в ходе согласования условий настоящего Мирового соглашения, и не будет предъявлять требований о взыскании указанных судебных расходов и (или) издержек с другой Стороны.

8.Мировое соглашение не нарушает прав и законных интересов третьих лиц и не противоречит закону, не является кабальной сделкой.

9.Заключая настоящее Мировое соглашение, каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что:

9.1.Сторона при заключении настоящего Мирового соглашения действует своей волей и в своем интересе;

9.2.Заключение настоящего Мирового соглашения не приведет к нарушению и не войдет в противоречие с какими-либо другими соглашениями или договоренностями Стороны, участником которых она является на момент подписания настоящего Мирового соглашения и(или) утверждения его судом;

9.3.На дату подписания настоящего Мирового соглашения, а также утверждения его судом в отношении Стороны не подано заявление о признании банкротом, не возбуждено дело о банкротстве, отсутствуют признаки банкротства или основания для их появления в будущем;

9.4.На дату подписания настоящего Мирового соглашения, а также утверждения его судом в отношении Стороны не начата процедура реорганизации или ликвидации;

9.5.Стороной получены все согласия и одобрения (в том числе корпоративные), необходимые для заключения и исполнения настоящего Мирового соглашения;

9.6.Лица, подписывающие от имени Стороны настоящее Мировое соглашение, имеют все необходимые для этого полномочия.

10.Мировое соглашение составлено в трех экземплярах: по одному для каждой Стороны и один – для приобщения к материалам дела № А58-4206/2020.

11.Положения статей 49, 138-142, 150, 151 АПК РФ и последствия заключения Мирового соглашения в целях окончательного разрешения спора и прекращения производства по делу Сторонам известны и понятны.

12.Настоящее Мировое соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и утверждения Арбитражным судом Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном арбитражным процессуальным законодательством.».

Суд, изучив мировое соглашение, считает, что условия мирового соглашения не противоречат закону, не нарушают права и законные интересы других лиц, полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, судом проверены, мировое соглашение подписано полномочными представителями истца и ответчика.

На основании ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд утверждает мировое соглашение, заключенное между лицами, участвующими в деле.

В соответствии с ч. 2 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

В силу изложенного, производство по делу следует прекратить.

Обществом с ограниченной ответственностью "Якутская генерирующая компания" при подаче искового заявления произведена уплата госпошлины в размере 103 043 рублей по платежному поручению № 1612 от 10.06.2020.

Обществом с ограниченной ответственностью "Индустриальные и морские проекты" при подаче встречного искового заявления произведена уплата госпошлины в размере 49 575,30 рублей по платежному поручению № 482 от 30.07.2020.

В силу абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

С учетом изложенного, обществу с ограниченной ответственностью "Якутская генерирующая компания" подлежит возврату госпошлина в размере 72 130,10 рублей, обществу с ограниченной ответственностью "Индустриальные и морские проекты" подлежит возврату госпошлина в размере 34 702,71 рублей.

Руководствуясь статьями 49, 141, 150, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью "Якутская генерирующая компания" (ИНН 1435326056, ОГРН 1171447014232) и обществом с ограниченной ответственностью "Индустриальные и морские проекты" (ИНН 7813511847, ОГРН 1117847373159) следующего содержания:

«Настоящее Мировое соглашение заключено восемнадцатого ноября две тысячи двадцатого года между:

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

1.Стороны договорились окончить дело № А58-4206/2020 миром.

4.ООО «ЯГК» не обязано уплачивать ООО «ИМПРО» какие-либо суммы в связи с настоящим делом.

9.Заключая настоящее Мировое соглашение, каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что:

9.1Сторона при заключении настоящего Мирового соглашения действует своей волей и в своем интересе;

9.2Заключение настоящего Мирового соглашения не приведет к нарушению и не войдет в противоречие с какими-либо другими соглашениями или договоренностями Стороны, участником которых она является на момент подписания настоящего Мирового соглашения и(или) утверждения его судом;

9.3На дату подписания настоящего Мирового соглашения, а также утверждения его судом в отношении Стороны не подано заявление о признании банкротом, не возбуждено дело о банкротстве, отсутствуют признаки банкротства или основания для их появления в будущем;

9.4На дату подписания настоящего Мирового соглашения, а также утверждения его судом в отношении Стороны не начата процедура реорганизации или ликвидации;

9.5Стороной получены все согласия и одобрения (в том числе корпоративные), необходимые для заключения и исполнения настоящего Мирового соглашения;

9.6Лица, подписывающие от имени Стороны настоящее Мировое соглашение, имеют все необходимые для этого полномочия.

Производство по делу №А58-4206/2020 прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Якутская генерирующая компания" (ИНН 1435326056, ОГРН 1171447014232) из федерального бюджета госпошлину в размере 72 130,10 рублей.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Индустриальные и морские проекты" (ИНН 7813511847, ОГРН 1117847373159) из федерального бюджета госпошлину в размере 34 702,71 рубль.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения определения.

Судья

А.В. Гуляева