Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Николаевой Г.Л., при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем судебного заседания Петровой А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Гырбу Анастасии Сергеевны (ИНН 143520494102, ОГРН 316237500012690) к обществу с ограниченной ответственностью "СПМ-Альянс" (ИНН 1435142806, ОГРН 1031402072404) о взыскании 2 048 674,00 руб.,

по встречному исковому заявлению о взыскании 5 981 032,40 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 2 от 08.06.2017,

с привлечением третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика - государственное казенное учреждение "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" (ИНН <***>, ОГРН <***>),

с участием представителей:

от Предпринимателя: ФИО2 по доверенности от 03.04.2019 со сроком на три года (удостоверение);

от Общества: ФИО3 по доверенности от 20.08.2019 со сроком на один год (паспорт);

в отсутствие третьего лица, извещенного о времени и месте судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СПМ-Альянс" о взыскании 2 048 674,00 руб., в том числе 1 932 000 рублей основного долга по договору подряда № 2 от 08.06.2017, 116 674 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.08.2018 по 23.05.2019 и далее с 24.05.2019 по день фактической оплаты долга, а также 60 000 рублей судебных расходов на оплату услуг представителя, 4 600 рублей расходов на оформление нотариальной доверенности, 33 243 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Определением суда от 01.07.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, привлечено государственное казенное учреждение "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Определением суда от 04.10.2019 принято встречное исковое заявление о взыскании 5 981 032,40 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 2 от 08.06.2017.

Судебное заседание проведено в отсутствие третьего лица в порядке ст. 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании от ООО «СПМ-Альянс» поступил скриншот как доказательство направления дополнения по делу ИП ФИО1

19.11.2019 от третьего лица поступило ходатайство о приобщении к материалам дела копий документов: проект по устройству автостоянки объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в РС(Я). Туристско-рекреационный кластер «Северная мозаика». Корректировка»»; акты приемки выполненных работ по государственному контракту от 07.06.2017, документы, подтверждающие оплату выполненных работ по государственному контракту от 07.06.2017.

Из указанного ходатайства следует, что акты сверок между ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я) м ООО «СПМ-Альянс» на даты 01.09.20417, 01.10.2017, 31.12.2017, 30.06.2018, 31.07.2018 (либо ближайшие к ним даты) не составлялись и не подписывались.

Представленные документы приобщены к материалам дела в порядке ст.66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, совещаясь на месте, в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил: судебное разбирательство отложить до 15 часов 00 минут 23.12.2019, в связи с необходимостью ознакомления сторонами с материалами дела.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, суд приходит к выводу об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью ознакомления сторонами с материалами дела м предоставления позиции с учетом представленным 3 лицом документов.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

отложить судебное разбирательство на 23.12.2019 в 15 час. 00 мин. Судебное разбирательство состоится в помещении суда по адресу: 677980, ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия) кабинет № 517.

ИП ФИО1 в срок до 18.11.2019 представить в суд:

- отзыв на встречное исковое заявление;

- доказательства приостановления работ;

- отзыв на пояснения третьего лица с приложением доказательств их направления (вручения) другим лицам, участвующим в деле;

- направить поступившее в суд 23.09.2019 возражение на отзыв в адрес ответчика и 3-его лица, доказательства направления (вручения) представить в суд.

Сторонам принять меры по ознакомлению с материалми дела в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) и в срок до 18.12.2019 представить письменную позицию по существу спора учетом представленных третьим лицом документов.

Арбитражный суд информирует о возможности суда принимать документы в электронном виде посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет по веб-адресу: my.arbitr.ru.

Адрес для корреспонденции: 677980, <...>, бокс 8. При переписке обязательно ссылаться на номер дела.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.yakutsk.arbitr.ru.

Телефон справочной службы: <***>, факс: <***>.

Судья Г.Л. Николаева