Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Поповой Н.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем Кащеевой О.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании обособленный спор по заявлению Муниципального казенного учреждения городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Управление капитального строительства" о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Строй-Альянс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) требований в размере 32 338 494,99 руб. (с учетом уточнений от 02.09.2020),

при участии:

представителя заявителя ФИО1 по доверенности № 02/20 от 09.01.2020,

представителя ООО «Строй-Альянс» ФИО2 по доверенности от 01.03.2020,

УСТАНОВИЛ:

16.01.2019 общество с ограниченной ответственностью «Автодорсервис» в лице конкурсного управляющего ФИО3 (далее – ООО «Автодорсервис») обратилось в суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Строй-Альянс» (далее – должник, ООО «Строй-Альянс») несостоятельным (банкротом). Определением суда от 08.02.2019 заявление принято к производству, возбуждено дело о банкротстве ООО «Строй-Альянс».

Определением суда от 02.04.2019 (резолютивная часть от 26.03.2019) заявление ООО «Автодорсервис» признано обоснованным, в отношении ООО «Строй-Альянс» введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден ФИО4 (член Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»). Данные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 61 от 06.04.2019.

Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 05.03.2020 (резолютивная часть от 28.02.2020) ООО «Строй-Альянс» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 28.08.2020, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО4. Данные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 42 от 07.03.2020.

26.03.2020 от Муниципального казенного учреждения городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Управление капитального строительства" (далее – заявитель, МКУ "УКС") обратилось в суд с заявлением о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Строй-Альянс» требований в размере 23 719 442,55 руб. основного долга и 8 619 052,44 руб. неустойки (с учетом уточнений, поступивших в суд 02.09.2020). В обоснование заявленных требований заявитель ссылается на ненадлежащее исполнение ООО «Строй-Альянс» обязательств по муниципальному контракту № 032-033-16 от 10.05.2016 на выполнение работ по благоустройству земельного участка по объекту «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)».

Определением суда от 14.04.2020 заявление МКУ "УКС" принято к производству суда, судебное заседание назначено на 03.06.2020, далее судебное заседание откладывалось и определением суда от 07.10.2020 отложено на 03.11.2020.

07.09.2020 в судебном заседании представителем конкурсного управляющего представлен письменный отзыв, в котором возражает против требований заявителя, в том числе заявлено ходатайство о снижении размере неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ

21.09.2020 от МКУ "УКС" поступили письменные возражения на отзыв конкурсного управляющего.

В судебном заседании 03.11.2020 представителем ООО «Строй-Альянс» подано ходатайство о назначении судебной строительной экспертизы, производство которой просит поручить экспертам ООО «Оценка-Партнер» ФИО5, ФИО6 и ФИО7.

В частности, для разрешения экспертами заявителем поставлены вопросы:

1. Возможно ли дальнейшее использование результата выполненных работ по благоустройству земельного участка по объекту «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)» в соответствии с его целевым назначением?

2. Определить количество квадратных метров асфальтобетонного покрытия с нарушением требований технического задания и технологии производства работ с указанием координат на земельном участке по объекту «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)»?

3. Определить количество квадратных метров цементобетонного покрытия с нарушением требований технического задания и технологии производства работ с указанием координат на земельном участке по объекту «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)»?

4. Определить количество квадратных метров бортового камня с нарушением требований технического задания и технологии производства работ с указанием координат на земельном участке по объекту «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)»?

5. Определить, каким способом, возможно устранить выявленные в асфальтобетонном покрытии, цементобетонном покрытии и бортовом камне недостатки на земельном участке по объекту «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)»?

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 11.11.2020 с целью истребования от указанной экспертной организации информации .

В частности, 03.11.2020 в адрес ООО «Оценка-Партнер» направлен запрос о предоставлении сведений о наличии возможности проведения судебной строительной экспертизы указанного объекта, сроках и стоимости, о перечне необходимых документов для проведения экспертизы и иных сведений.

11.11.2020 в адрес суда ООО «Оценка-Партнер» поступили истребованные судом документы, в том числе приведен перечень документов, необходимых для проведения экспертизы.

В судебном заседании представитель заявителя дала суду пояснения относительно наличия документации, необходимой для эксперта. Представитель ООО «Строй-Альянс» отказалась от первого вопроса, поставленного в ходатайстве о назначении экспертизы.

Выслушав представителей заявителя, должника, изучив материалы дела, суд приходит к выводу о наличии оснований для отложения судебного заседания в порядке ст. 158 АПК РФ с целью предоставления лицами, участвующими в рассмотрении настоящего заявления, документов, необходимых для проведения экспертизы.

Руководствуясь ст.ст. 158, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить рассмотрение заявления Муниципального казенного учреждения городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Управление капитального строительства" о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Строй-Альянс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) требований в размере 50 361 120,42 руб. на 16 часов 00 минут 19 ноября 2020 года в помещении Арбитражного суда по адресу: <...>, каб. 302.

МКУ "УКС", конкурсному управляющему ООО «Строй-Альянс» представить надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1.Смета (сводный сметный расчет стоимости строительства № 4/1-16) на выполнение работ по благоустройству земельного участка по объекту: «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)» (Приложение № 2 к муниципальному контракту № 032-033-16 от 10.05.2018 г.);

2. Проект организации строительства 428-1.6ПЗУ-ПОС (проектная документация) по объекту «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)» разработанная ООО СКФ «Сфера»;

3. План благоустройства 428-1.5ПЗУ (проектная документация, том 1, книга 5) по объекту «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)» разработанная ООО СКФ «Сфера»;

4. План организации рельефа 428-1.3ПЗУ (проектная документация, том 1, книга 3) по объекту «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (с. Дальнее,

1 очередь строительства)» разработанная ООО СКФ «Сфера»;

5. Схема планировочной организации земельного участка. Разбивочный план 428- 1.2ПЗУ (проектная документация, том 1, книга 2) по объекту «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)» разработанная ООО СКФ «Сфера»;

6. Общий журнал работ по благоустройству земельного участка по объекту «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)» МК№ 032-033-16 от 10.05.2016 г.;

7. Журнал бетонных работ формы Ф-54;

8. Исполнительная документация (книга №1) по благоустройству земляного участка по объекту: «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)»;

9. Исполнительная документация (книга №2) по благоустройству земляного участка по объекту: «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)»;

10. Исполнительная документация (книга №3) по благоустройству земляного участка по объекту: «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)»;

11. Проект производства работ на объект: «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (<...> очередь строительства)» разработанный ООО « Строй-Альянс ».

Копию определения направить МКУ "УКС", конкурсному управляющему ООО «Строй-Альянс».

Информация о движении дела размещена на официальном сайте Арбитражного суда Сахалинской области по адресу http://sakhalin.arbitr.ru/.

При направлении в суд дополнительных документов в рамках рассмотрения настоящего заявления необходимо ссылаться на номер дела обособленного спора А59-162-27/2019.

Судья Н.Н.Попова