Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем Козловой Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации Муниципального образования «Южно-Курильского городского округа» (ОГРН 1036506400424 ИНН 6518001607) к Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит ЮК» (ОГРН 1156504000861 ИНН 6518009067) о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 139/2016 от 28.11.2016 в размере 852803 рубля 17 копеек.

При участии: от истца – извещен, не явился; от ответчика – представителя Ермолаева Н.Н. по доверенности от 27.07.2018 № 1.

У С Т А Н О В И Л:

Администрация Муниципального образования «Южно-Курильского городского округа» (ОГРН 1036506400424 ИНН 6518001607) обратилась в Арбитражный суд Сахалинской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит ЮК» (ОГРН 1156504000861 ИНН 6518009067) о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 139/2016 от 28.11.2016 в размере 852803 рубля 17 копеек.

Определением суда от 23.08.2019 суд принял указанное исковое заявление к производству.

18.11.2019 через канцелярию суда от истца поступило мировое соглашение на утверждение судом.

В судебном заседании, назначенном на 05.12.2019 на 15 часов 00 минут представитель ответчика

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал ходатайство истца, и просил суд утвердить мировое соглашение.

Представитель истца в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте проведения.

Согласно части 2 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону.

В силу статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Мировое соглашение может быть заключено по любому делу, если иное не предусмотрено данным Кодексом и иным федеральным законом.

Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом.

Требования к форме и содержанию мирового соглашения предусмотрены статьей 140 АПК РФ.

В силу части 1 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.

Согласно части 2 указанной статьи мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение; один из этих экземпляров приобщается арбитражным судом, утвердившим мировое соглашение, к материалам дела (часть 4 статьи 140 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 141 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело.

По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение. Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц (части 5, 6 статьи 141 ГК РФ).

Рассмотрев условия представленного на утверждение мирового соглашения, суд приходит к выводу о том, что условия данного мирового соглашения не противоречат закону, не нарушают прав и законных интересов иных лиц, мировое соглашение оформлено в письменном виде и подписано уполномоченными лицами, в связи с чем, подлежит утверждению судом.

В силу пункта 2 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Руководствуясь ст.ст. 49, 138-142, 150, 184-186, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Администрацией МО «Южно-Курильский городской округ» и Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-ЮК», по условиям которого:

Истец - Администрация МО «Южно-Курильский городской округ» (ОГРН 1036506400424, ИНН 6518001607), 694500, Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, пл. Ленина, 1, в лице мэра муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Власенко Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава МО «Южно-Курильский городской округ», с одной стороны,

Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-ЮК», (ИНН 6501266556), 694500, Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, пл. Ленина, 2, в лице генерального директора Орехова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

в целях урегулирования спора по исковому заявления Администрация МО «Южно- Курильский городской округ» о взыскании с ООО «Монолит-ЮК» в пользу Администрация МО «Южно-Курильский городской округ» неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 139/2016 от 28.11.2016 г. в размере 695 625 (шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать пять ) рублей 07 копеек, по делу №А59-4706/2019, рассматриваемому Арбитражным судом Сахалинской области, установили:

28.11.2016 г. между администрацией МО «Южно-Курильский городской округ» (Заказчик)и ООО «Гарантия-2» (в последующем ООО «Монолит-ЮК»)(Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 139/2016 на выполнение работ по объекту: «Строительство объекта «Спортивная площадка в пгт. Южно-Курильске».

Стоимость выполненных работ в окончательной редакции составила 21 726 230 рублей.

С момента заключения муниципального контракта 23.12.2016 г. работы по контракту приостановлены в связи с ошибками допущенными недоработками проектной документации, в том числе при проектировании модуля, спортивной площадки и ограждения территории.

Таким образом, до 01 апреля 2017 года произвести какие-либо работы не представилось возможным по объективным причинам, не зависящим от сторон, в том числе, потребовалось внесение изменений в части переноса ограждения, калитки, ворот, замены существующего ограждения, включения здания теплицы в периметр ограждения, планировки и крепления откосов, изменения уровня установки разделительных досок дляразделения беговых дорожек и газона, состыковки дороги и тротуара с существующим бетонным покрытием территории, установление новой точки прокладки системы электроснабжения модуля, получение новых технических условий по электроснабжению, согласовании схемы прокладки наружных сетей (канализация), с дополнительными условиями, пересогласования покрытия беговой дорожки, в связи с влажностью территории Южно-курильского района, и неподходящего покрытия указанного в проекте, об уточнении границ территории земельного участка, осмечивания дополнительных работ.

Указанные недостатки повлекли, увеличение срока производства работ, которые должны были быть выполнены до 12октября 2017 года, с учетом укладки резиновых дорожных покрытий, и дополнительных работ.

Выполненные работы подтверждены по Актам КС-2 №1-13 от 20.10.2017 г. на сумму 20748309 рублей, по АктамКС-2 № 14-19 от 01.12.2017 г. на сумму 997 921 рубль. Фактическое выполнение работ на сумму 21 726 230 (двадцать один миллион семьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать) рублей.

Просрочка по Актам КС-2 №1-13 от 20.10.2017 г. составила 8 календарных дней: Цена контракта (Ц) -21726230,00руб. Стоимость фактически исполненного (В)-0,00 руб. Срок исполнения обязательства по контракту (ДК)-195 дн. Количество дней просрочки (ДП)-8 дн. Ставка ЦБ 7,75 %.

Формула Расчёт Результат

К-ДП?ДК ?100% = 8?195 ?100% = 4,10% (К* = 0.01)

Сцб – К* ? Ставка ЦБ= 0.01 ? 7.75% = 0.0775%

С = Сцб ? ДП = 0.0775% ? 8 = 0.0062

П = (Ц - В) ? С = (21 726 230,00 - 0,00) х 0.0062 = 134 702,63 р.

Пени составляют 134 702,63 руб.

Просрочка поАктам КС-2 № 14-19 от 01.12.2017 г.составила 19 календарных дней:Цена контракта (Ц)-21 726 230,00 руб.Стоимость фактически исполненного (В)-20 728 309,00 руб. Срок исполнения обязательства по контракту (ДК)-195 дн. Количество дней просрочки (ДП)-19 дн. Ставка ЦБ-7,75 %.

Формула Расчёт Результат

К = ДП? ДК ? 100% = 19?195 х 100% = 9,74% (К* = 0.01)

Сцб - К* х Ставка ЦБ = 0.01 х 7.75% = 0.0775%

С = Сцб х ДП = 0.0775% х 19 = 0.01472

П = (Ц - В) х С = (21726230, 00 – 20728309,00)

?0.01472 = 14694,39р.

Пени составляют 14 694,39 руб.

Всего пени 134 702,63 руб. + 14 694,39 руб. = 149397 рублей 02 копейки.

Руководствуясь статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Стороны заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1.По настоящему мировому соглашению стороны признают, что Ответчик имеет задолженность по пени перед Истцом в размере в размере 149397 (сто сорок девять тысяч триста девяносто семь) рублей 02 копейки.

Указанная задолженность должна быть выплачена Ответчиком в срок до «10» декабря 2019 года.

2.Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на расчетный счет Истца согласно реквизитам.

3.Истец по настоящему мировому соглашению отказывается от исковых требований к ООО «Монолит-ЮК» в пользу Администрация МО «Южно-Курильский городской округ»неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 139/2016 от 28.11.2016 г. в размере 695 625 (шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать пять ) рублей 07 копеек

4.Судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины относятся на Ответчика.

5.Иные расходы, в том числе по оплате услуг иных представителей Сторон, а также расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

6.Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом Сахалинской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью Зстатьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.

Реквизиты:

Истец:

Администрация муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 694500, Россия, Сахалинская область, п.г.т. Южно-Курильск, пл. Ленина 1 телефон/ факс 8 (42 455) 21253 Банковские реквизиты:

Отдел № 17 Управления Федерального казначейства по Сахалинской области (Администрация муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» л/с 03613004860)

р/с 40204810500070000020

Отделение Южно-Сахалинск г. Южно-Сахалинск

БИК 046401001

ИНН 6518001607

КПП 651801001

ОГРН 103 650 640 0424

ОКВЭД 75.11.31

ОКПО 04041450

Ответчик:

Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЮК» Юридический адрес: 694500, Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, квартал Ильичева, ЗА, офис 6

Почтовый адрес: 694500, Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, квартал Ильичева, ЗА, офис 6

ИНН/КПП 6518009067/651801001

Тел. +79025753919, +79146458468

sakh- garantiа-2 @mai1. ru

ОКПО 24584230

Банковские реквизиты:

Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России», г. Хабаровск,

р/с 40702810850340001092

к/с 30101810600000000608

БИК 040813608

Производство по делу № А59-4706/2019 - прекратить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Монолит ЮК» (ОГРН 1156504000861 ИНН 6518009067) в доход федерального бюджета 1645 рублей государственной пошлины.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в кассационном порядке в арбитражный суд Дальневосточного округа в течение месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья П.Б. Мисилевич