Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Ю.А. Крюкова при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Н. Ряскиным рассмотрел в судебном заседании ходатайство об утверждении мирового соглашения по делу № А60-46351/2020

по иску ДЕПАРТАМЕНТА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к АО РОСГЕОЛОГИЯ (ИНН <***>, ОГРН <***>)

третье лицо - АО «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли»,

о расторжении контракта, взыскании стоимости оплаченных работ, взыскании штрафа, пени за просрочку исполнения обязательства по п 3.4. государственного контракта от 02.08.2017 № 2/17 в размере 121 234 449 руб. 02 коп. и 61 118 193 руб. 30 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 01.07.2021, ФИО2, представитель по доверенности от 21.09.2020,

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 17.01.2020,

от третьего лица: ФИО4, представитель по доверенности от 14.10.2019.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Департамент обратился в суд с исковым заявлением к Акционерному обществу "РОСГЕО" о взыскании пени за просрочку исполнения обязательства по п 3.4. государственного контракта от 02.08.2017 № 2/17 в размере 121 234 449 руб. 02 коп.

Определением от 23.09.20 арбитражный суд в порядке, установленном ст. ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял исковое заявление к производству и назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании.

27.10.20 от ответчика поступили возражения против рассмотрения дела по существу.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд в предварительном судебном заседании определяет достаточность представленных доказательств и, признав дело подготовленным, в соответствии со ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству.

Определением суда от 28.10.20 судебное заседание отложено на 17.11.20

В судебном заседании от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, с приложением копии решения суда от 25.10.18, Постановления 17ААС от 11.01.19, копии письма от 27.03.20, 13.05.20. Документы приобщены к материалам дела.

Определением суда от 17.11.20 судебное заседание отложено на 18.12.20

15.12.20 от истца поступили возражения на отзыв ответчика. Возражения приобщены к материалам дела.

В судебном заседании от истца поступило ходатайство о привлечении к делу в качестве третьего лица АО «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли».

Согласно ч.1 ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

В связи с тем, что судебный акт, которым заканчивается рассмотрение настоящего дела, может повлиять на права и охраняемые законом интересы АО «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли», суд считает необходимым привлечь указанное лицо к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

Стороны озвучили пояснения, ответили на вопросы суда.

Сторонами заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства ввиду принятия мер к урегулированию спора в рамках дела № А60-55129/20, результаты рассмотрения которого непосредственно могут иметь значение для рассмотрения настоящего дела.

Определением от 18.12.2020 судебное заседание отложено на 01.02.2021.

26.01.2021 от ответчика поступило ходатайство об объединении с делом №А60-50129/2020. Ходатайство рассмотрено судом и удовлетворено, о чем вынесено отдельное определение от 02.02.2021.

С учетом удовлетворения ходатайства об объединении, а также доводов сторон о принятии мер по урегулированию разногласий во внесудебном порядке, необходимостью представления сторонами дополнительных документов, суд приходит к выводу о необходимости отложения судебного разбирательства.

Определением от 02.02.2021 судебное заседание отложено на 03.03.2021.

В судебном заседании от сторон поступило ходатайство об отложении судебного заседания с целью урегулирования спора в части требований о расторжении контракта, взыскании стоимости выполненных работ. Судом ходатайство рассмотрено и удовлетворено.

Определением от 04.03.2021 судебное заседание отложено.

В судебном заседании стороны заявили ходатайство об отложении судебного заседания для заключения мирового соглашения.

Ходатайство судом удовлетворено.

В соответствии с ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Определением суда от 09.04.2021 судебное заседание отложено по ходатайству сторон для мирного урегулирования спора.

Определением суда от 19.04.2021 произведена замена судьи Ю.С. Колясниковой на судью Ю.А. Крюкова путем определения состава суда с использованием автоматизированной информационной системы распределения дел.

В судебном заседании 18.06.2021 сторонами представлено подписанное мировое соглашение в части исковых требований, которое принято судом к рассмотрению.

К материалам дела приобщены письменные пояснения ответчика по иску, заключение о невозможности проведения работ, о невозможности поставки судов, письмо ООО «Газпромнефть-Снабжение» от 26.03.2020 № ТМН-13/004329, справки ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» от 17.01.2020, а также календарный план выполнения работ по бурению параметрической скважины 118 – Гыданской (1 этап), техническое (геологическое) задание на выполнение работ.

Определением суда от 18.06.2021 в связи с тем, что сторонами приобщены новые доказательства, а доводы и возражения сторон требуют дополнительной документальной проверки, сторонам необходимо представить дополнительные документы в целях полного и всестороннего изучения обстоятельств по делу, для принятия справедливого и обоснованного судебного акта по делу, кроме того, учитывая необходимость предоставления сторонам дополнительного времени для согласования условий мирового соглашения на всю сумму иска, суд отложил судебное разбирательство.

В судебном заседании 12.07.2021 стороны поддержали заявленное ранее ходатайство об утверждении мирового соглашения по делу.

Рассмотрев ходатайство, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

в соответствии с положениями ч. 2 ст. 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение, если это не противоречит федеральному закону.

В связи с тем, что представленное на утверждение арбитражного суда мировое соглашение по форме и содержанию соответствует требованиям ст. 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, оно утверждается судом на основании ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, производство по делу подлежит прекращению в части требований Департамента по недропользованию по Уральскому Федеральному округу о расторжении государственного контракта от 02.08.2017 № 2/17, о взыскании штрафа в сумме 5525000 руб., о взыскании неосновательного обогащения в сумме 515 624 944 руб. на основании ч. 13 ст. 141 АПК РФ.

Вопрос о распределении судебных расходов судом в настоящем судебном акте не разрешается с учетом того, что рассмотрение исковых требований в остальной части продолжается судом в порядке искового производства, и будет разрешен судом в конечном судебном акте.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (ч.2 ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь ст. 49, 140, 141, 150, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Утвердить мировое соглашение, заключенное между Департаментом по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (ИНН <***>, ОГРН <***>) и акционерным обществом «Росгеология» (ИНН <***>, ОГРН <***>), следующего содержания:

«Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра), ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 03.09.2004, ИНН: <***>, именуемый в дальнейшем «Истец», в лице ФИО5, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

Акционерное общество «Росгеология» (АО «Росгео»), ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 11.05.2004, ИНН: <***>, именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице ФИО3, действующего на основании доверенности № 02 от 17.01.2020, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

в целях частичного урегулирования спора по делу № А60-46351/2020,

руководствуясь ст.ст. 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Мировое соглашение о следующем:

1. На основании пп. «а» п. 1 ч. 1 и п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с п. 9.1.1 и п. 9.1.3 государственного контракта № 2/17 от 02.08.2017 на выполнение работ по объекту: «Бурение параметрической скважины 118-Гыданской (Тазовский район) (1 этап)» (далее -Контракт) Стороны пришли к соглашению об изменении цены Контракта, срока действия Контракта, срока выполнения работ, предусмотренных Контрактом на 2019 год, и конечного срока выполнения работ, а именно:

1.1. Цена Контракта снижена и составляет 515 624 944 (Пятьсот пятнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот сорок четыре) руб., в том числе налог на добавленную стоимость 82 675 174 (Восемьдесят два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч сто семьдесят четыре) руб. При этом предусмотренные Контрактом объем и качество выполняемой работы не изменяются.

Оплата работ по Контракту в размере 515 624 944 (Пятьсот пятнадцать Миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот сорок четыре) руб., в том числе налог на добавленную стоимость 82 675 174 (Восемьдесят два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч сто семьдесят четыре) руб., произведена Истцом в полном объеме до заключения настоящего Мирового соглашения;

1.2. Срок действия Контракта устанавливается с даты подписание и по 29 апреля 2022 года (включительно);

1.3. Выполнение работ, предусмотренных Контрактом на 2019 год, осуществляется в период с 01 января 2019 года по 29 апреля 2022 года (включительно);

Оставшиеся для исполнения обязательств по Контракту работы выполняются Ответчиком за собственный счет, их оплата Истцом не производится;

1.4. Конечный срок выполнения работ по Контракту - 29 апреля 2022 года.

2. Учитывая п. 1 настоящего Мирового соглашения, Стороны пришли к соглашению об изложении следующих положений Контракта в новой редакции, а именно:

2.1. Абз. 1 п. 2.1 Контракта: «Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 515 624 944 (Пятьсот пятнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот сорок четыре) руб., в том числе налог на добавленную стоимость 82 675 174 (Восемьдесят два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч сто семьдесят четыре) руб., из них:»;

2.2. Абз. 4 п. 2.1 Контракта: «на 2019 год 284 652 903 (Двести восемьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот три) руб., в том числе налог на добавленную стоимость 47 442 151 (Сорок семь миллионов четыреста сорок две тысячи сто пятьдесят один) руб.»;

2.3. Пункт 12.1 Контракта: «Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 29 апреля 2022 года (включительно).

2.4. Приложение № 1 к Контракту «Техническое (геологическое) задание на выполнение работ» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Мировому соглашению.

2.5. Приложение № 2 к Контракту «Календарный план выполнения работ» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Мировому соглашению. I

3. Действие п. 1.1 - 1.4 и п. 2.1 - 2.5 настоящего Мирового соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2019 года.

4. В случае нарушения конечного срока выполнения работ по Контракту, предусмотренного п. 1.4 настоящего Мирового соглашения, Ответчик выплачивает Истцу штраф в размере 3 000 000 (Три миллиона) руб.

5. В случае частичного или полного неисполнения Ответчиком обязательств, предусмотренных п. 1.1 Контракта, либо не выполнение обязательств в объемах, предусмотренных п. 1.2 и п. 3.2 Технического (геологического) задания (Приложение № 1к Контракту), Ответчик возвращает денежную сумму, ранее выплаченную Истцом во исполнение Контракта, в размере 515 624 944 (Пятьсот пятнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот сорок четыре) руб.

6. В связи с заключением настоящего Мирового соглашения Истец отказывается от следующих требований к Ответчику:

- о расторжении Контракта;

- о взыскании денежных средств, выплаченных Ответчику по Актам выполненных работ по Контракту в 2017-2019 годах, в сумме 515 624 944 (Пятьсот пятнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот сорок четыре) руб.;

- о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение Контракта в виде фиксированной суммы в размере 5 525 ООО (Пять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) руб. согласно п. 5.4 Контракта.

7. Производство по делу № А60-46351/2020 в части требований, не включенных в Мировое соглашение продолжается в судебном порядке.

8. Настоящее Мировое соглашение подлежит утверждению Арбитражным судом Свердловской области.

9. Настоящее Мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Арбитражного суда Свердловской области, Истца и Ответчика.

10. Оплата расходов, понесенных Ответчиком в связи с заключением и исполнением настоящего Мирового соглашения, Истцом не производится.».

2. Производство по делу в части требований Департамента по недропользованию по Уральскому Федеральному округу о расторжении государственного контракта от 02.08.2017 № 2/17, взыскании штрафа в сумме 5525000 руб., неосновательного обогащения в сумме 515 624 944 руб. прекратить.

3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение месяца со дня его принятия.

Приложение 1 к Мировому соглашению от « »_ 2021 г. к Государственному контракту от 02.08.2017 г. №2/17

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ) ЗАДАНИЕ на выполнение работ по объекту: «Бурение параметрической скважины 118 - Гыданской (Тазовский район). (1этап)»

Основание для выполнения работ:

Приказ Роснедр от 13.06.2017 №256 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на выполнение геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2017 год.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. Подрядчик: Акционерное общество «Росгеология» (АО «Росгео»).

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: детальное изучение геологии и нефтегазоносности палеозойских образований Притаймырского прогиба Гыданского полуострова с целью определения стратиграфической приуроченности отражающих границ в доюрской толще и выявления нефтегазоперспективных объектов.

1.2. Пространственные границы объекта: Уральский Федеральный округ, ЯНАО, Тазовский район. Лист масштаба 1:200 000 R-44-III. Координаты места заложения скважины: 71°53'49мс.ш., 80°06,07"в.д.

Проектная глубина скважины 4500 м; проектный горизонт - нижний палеозой. Проектная глубина первого этапа бурения скважины 1600 м, проектный горизонт первого этапа - средний-верхний карбон.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать Проекту, Техническому (геологическому) заданию и требованиям следующих нормативных документов, используемых по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Приказ МПР России от 07.02.2001 г. № 127 «Временное положение об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ», «Временная классификация скважин, бурящихся при геологоразведочных работах и разработке нефтяных й газовых месторождений (залежей)».

- Приказ МПР России от 14.06.2016 г. № 352 «Правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых».

- ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 2009 г.

- Методические рекомендации по обработке, инвентаризации, систематизации, хранению и аналитическим исследованиям керна опорных и параметрических скважин (ВНИГНИ, М.-2008).

- Инструкция по проводке и научной обработке материалов параметрических скважин (М., 1973).

- Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Приказ Ростехнадзора № 101 от 12.03.2013 г. и № 1 от 12.01.2015 г.

- Техническая инструкция по испытанию пластов инструментами на трубах (РД 153-39.0-062-00); ГОСТ Р 53240-2008 «Скважины поисково-разведочные нефтяные и газовые. Правила проведения испытаний».

- Техническая инструкция по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин (РД 153-39.0-069-01); ГОСТ Р 53375-2009 «Геолого-технологические исследования. Общие требования».

- Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах (РД 153-39.0-072-01); ГОСТ Р 53709-2009 «Скважины нефтяные и газовые. Геофизические исследования и работы в скважинах. Общие требования».

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Создать технико-экономическую основу и пакет разрешительной документации для реализации проекта бурения.

2.1.2. Получить комплексную литолого-стратиграфическую, геофизическую, петрофизическую, геохимическую и гидрогеологическую характеристику вскрытого разреза скважины.

2.1.3. Изучить параметры потенциальных природных резервуаров УВ и оценить характер насыщения пластов-коллекторов в отложениях палеозоя.

2.1.4. Создать систематизированный массив геолого-геофизической информации по результатам первого этапа бурения и исследования скважины, в т.ч. на природных носителях.

2.1.5. Обеспечить технико-технологические условия, необходимые для достижения глубины 4500 м.

2.2. Последовательность и методы решения геологических задач: 2.2А. Предпроектные работы и проектирование:

- Сбор и анализ геолого-геофизической информации по району работ;

- Рекогносцировочные работы, согласование местоположения скважины с Заказчиком;

- Получение разрешительной документации и земельного отвода;

Инженерные изыскания;

Разработка, экспертиза и утверждение проектно-сметной документации.

2.2.2. Обустройство подбазы для временного размещения бурового оборудования и

МТР.

2.2.3. Закупка МТР и ГСМ. Транспортировка бурового оборудования, МТР и ГСМ до пункта временного хранения.

2.2.4. Строительство и содержание «зимника». Подготовка площадки для размещения буровой установки.

2.2.5. Транспортировка бурового оборудования, МТР и ГСМ на площадку бурения скважины.

2.2.6. Подготовительные и строительно-монтажные работы. Устройство технического водоснабжения.

2.2.7. Бурение и крепление скважины до глубины 1600 м. Отбор керна в соответствии с проектом в целевых горизонтах (проектный объем отбора керна составить не менее 20 % от окончательной глубины скважины или 900 м). Отбор шлама с шагом не более 5 м.

2.2.8. Выполнение комплекса ГИС и ГТИ в соответствии с проектом.

2.2.9. Испытание объектов в открытом стволе в соответствии с проектом.

2.2.10. Геологическая проводка скважины и координация исследований.

2.2.11. Технологическая проводка скважины с систематическим инженерным контролем и координацией различных видов работ, предусмотренных проектом.

2.2.12. Оперативная интерпретация данных ГТИ и ГИС с целью оптимизации процесса углубления и исследования ствола скважины и предупреждения геологических осложнений при бурении.

2.2.13. Лабораторно-аналитические исследования керна, шлама и обработка данных с использованием новых методов и технологий, в т. ч.:

- Массовые исследования керна и шлама параметрической скважины (геохимические, петрофизические).

- Детальные литолого-петрографические, биостратиграфические, геохимические, петрофизические исследования керна и физико-геохимические исследования пластовых флюидов параметрической скважины.

2.2.14. Камеральные работы:

- обработка керна и шлама, подготовка к детальным исследованиям и

долговременному хранению;

- создание эталонной коллекции керна;

- систематизация материалов и подготовка электронных массивов данных.

- комплексная интерпретация данных ГИС с учетом всей полученной

информации (ГТИ, петрофизические и геохимические исследования, результаты испытаний в открытом стволе скважины).

2.2.15. Составление информационных отчетов и окончательного геологического отчета по результатам бурения и исследования скважины.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.1.1. Утвержденная ПСД и пакет разрешительной документации для реализации проекта бурения параметрической скважины

3.1.2. Комплексная лито лого-стратиграфическая, геофизическая, петрофизическая, геохимическая и гидрогеологическая характеристика вскрытого скважиной разреза.

3.1.3. Параметры потенциальных природных резервуаров У В и характер насыщения пластов-коллекторов в отложениях палеозоя.

3.1.4. Массив геологической информации по результатам бурения, испытания и исследования параметрической скважины, систематизированный керн и шлам, эталонная коллекция.

3.1.5. Технико-технологические условия, необходимые для достижения глубины 4500 м.

3.2. Форма отчетной документации:

3.2.1. Ежеквартальные и годовой информационные геологические отчеты по результатам работ. Форма, содержание и сроки представления отчетной документации иинформации о реализации проекта определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья для государственных нужд.

3.2.2. Подрядчик предоставляет в Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу и организацию, осуществляющую супервайзерское сопровождение бурения скважины, всю оперативную информацию о ходе реализации проекта.

3.2.3. Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

Геологический отчет, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать первичные цифровые материалы, подготовленные в соответствии с инструктивно-методическими документами ГБЦГИ: «Методическими рекомендациями по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75), «Временным требованиям к представлению данных сейсморазведки в государственный банк цифровой геологической информации и информации о недропользовании» (РД-ЦГИ-02-2000).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказом Роснедра от 21.04.2005 г. № 444 «О развитии системы сбора, учёта, систематизации хранения и использования первичной цифровой информации в составе Государственного банка цифровой геологической информации (ГБЦГИ)» в соответствии с Перечнем (приложение № 1 к приказу).

3.2.4. Порядок хранения и передачи в ФГБУ «Росгеолфонд» и его территориальные подразделения геологической информации о недрах, в т.ч. материальных носителей первичной геологической информации, регламентируется приказами Минприроды № 586 и№587 от 11.11.2016г.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет с графическими приложениями и текстовыми приложениями проходит экспертизу ФГБУ «ВНИГНИ» и ФАУ «ЗапСибНИИГГ».

3.2. Приемка отчетных материалов:

Информационные отчеты предоставляются Заказчику - Департаменту по недропользованию по УрФО в соответствии с условиями Государственного контракта.

Окончательный геологический отчет (с протоколом рассмотрения материалов на НТС Подрядчика, экспертными заключениями ФГБУ «ВНИГНИ» и ФАУ «ЗапСибНИИГГ») подрядчик представляет на рассмотрение Заказчику - Департаменту по недропользованию по УрФО.

3.3. Сроки проведения работ:

Начало - III кв. 2017 г.

Окончание - 30 апреля 2022 г.

3.4. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет в цифровом и аналоговом видах направляется на хранение в федеральный (ФГБУ «Росгеолфонд») и территориальные (Ямало-Ненецкий филиал ФБУ «ТФГИ по УрФО») фонды геологической информации.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2020-2022 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ: детальное изучение геологии и нефтегазоносностипалеозойских образований Притаймырского прогиба Гыданского полуострова с целью определения стратиграфической приуроченности отражающих границ в доюрской толще и выявления нефтегазоперспективных объектов.

1.2. Пространственные границы объекта: Уральский Федеральный округ, ЯНАО, Тазовский район. Лист масштаба 1:200 ООО R-44-III. Координаты места заложения скважины: 71053'49"с.ш., 80°06'07пв.д.

Проектная глубина скважины 4500 м; проектный горизонт - нижний палеозой.

Проектная глубина первого этапа бурения скважины 1600 м, проектный горизонт первого этапа - средний-верхний карбон.

1.3 Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативно-правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды и Федерального агентства по недропользованию, инструктивным документам о порядке строительства и исследования параметрических скважин. Работы выполняются в соответствии с утвержденным Проектом и Календарным планом.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Получить комплексную литолого-стратиграфическую, геофизическую, петрофизическую, геохимическую и гидрогеологическую характеристику вскрытого разреза скважины.

2.1.2. Изучить параметры потенциальных природных резервуаров УВ и оценить характер насыщения пластов-коллекторов в отложениях палеозоя.

2.1.3. Создать систематизированный массив геолого-геофизической информации по результатам первого этапа бурения и исследования скважины, в т.ч. на природных носителях.

2.1.4. Обеспечить технико-технологические условия, необходимые для достижения глубины 4500 м.

2.2. Последовательность и методы решения геологических задач:

2.2.1. Строительство и содержание «зимника».

2.2.2. Транспортировка бурового оборудования, МТР и ГСМ на площадку бурения скважины.

2.2.3. Подготовительные и строительно-монтажные работы.

2.2.4. Бурение и крепление скважины до глубины 1600 м. Отбор керна в соответствии с проектом в целевых горизонтах (проектный объем отбора керна составить не менее 20 % от окончательной глубины скважины или 900 м). Отбор шлама с шагом не более 5 м.

2.2.5. Выполнение комплекса ГИС и ГТИ в соответствии с проектом.

2.2.6. Испытание объектов в открытом стволе.

2.2.7. Геологическая проводка скважины и координация исследований.

2.2.8. Технологическая проводка скважины, инженерный контроль и координация различных видов работ.

2.2.9. Оперативная интерпретация данных ГТИ и ГИС с целью оптимизации процесса углубления и исследования ствола скважины и предупреждения геологических осложнений при бурении.

2.2.10. Лабораторно-аналитические исследования керна, шлама и обработка данных с использованием новых методов и технологий, в т. ч.:

- Массовые исследования керна и шлама параметрической скважины (геохимические, петрофизические).

2.2.11. Камеральные работы:

- обработка керна и шлама, подготовка к детальным исследованиям и долговременному хранению;

- создание эталонной коллекции керна;

- систематизация материалов и подготовка электронных массивов;

- комплексная интерпретация данных ГИС с учетом всей полученной информации (ГТИ, петрофизические и геохимические исследования, результаты испытаний в открытом стволе скважины).

2.2.12. Составление информационных отчетов по результатам бурения и исследования скважины.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.1.1. Комплексная литолого-стратиграфическая, геофизическая, петрофизическая, геохимическая и гидрогеологическая характеристика вскрытого скважиной разреза.

3.1.2. Параметры потенциальных природных резервуаров УВ и характер насыщения пластов-коллекторов в отложениях палеозоя.

3.1.3. Массив геологической информации по результатам испытания и исследования параметрической скважины, систематизированный керн и шлам, эталонная коллекция, электронные альбомы фотодокументации каменного материала, информационно-аналитические данные по керну в системе удаленного доступа.

3.1.4. Технико-технологические условия, необходимые для достижения глубины 4500 м.

3.2. Форма отчетной документации:

Ежеквартальные и годовой информационные геологические отчеты по результатам работ. Форма, содержание и сроки представления отчетной документации и информации о реализации проекта определяются условиями Договора на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья для государственных нужд.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет с графическими приложениями и текстовыми приложениями проходит экспертизу ФГБУ «ВНИГНИ» и ФГБУ «ЗапСибНИИГГ».

3.4. Приемка отчетных материалов:

3.5. Сроки проведения работ:

Начало -1 кв. 2020 г. Окончание - 29 апреля 2022 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Судья Ю.А. Крюков